您好,欢迎您来到四川招标网【采招网旗下网站】

采招网旗下网站

全国免费咨询电话:400-810-9688

您所在的位置: 采招网> 四川招标网> 招标公告> 双流区凤凰家园二期安置小区设计-施工总承包二标段强电及给排水专业分包招标公告

双流区凤凰家园二期安置小区设计-施工总承包二标段强电及给排水专业分包招标公告  

发布时间:2019/5/27 地区: 四川 - 双流区

登录后即可查看招标详情内容立即登录>  若您还不是会员立即免费注册吧>
所属地区 四川 
招标编号 ****** [登陆后查看] 截止日期 ****** [登陆后查看]
招标代理 ******* [登陆后查看]
招标业主 中国***公司 [登陆后查看]

公告摘要



 

凤凰家园 * 期安置小区项目设计- (略) 文件

 

 

 

(招标编号:CSCEC2B-XN-FHJY-ZB- * )

 

 

 

 

中国建 (略)

*  年  月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 * 章:投标人须知

1、工程概况:

1.1项目名称:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段

1.2项目地址: (略) 天府国 (略) 规划区内

1.3项目规模: 约 * 6. * 万m2

1.4招标人:中国建 (略)

1.5本次招标工程:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段强电及给排水专业分包工程

2、招标范围:

2.1  凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段强电及给排水专业分包工程, (略) 文件、施工图纸、总包合同中关于强电及给排水工程范围的具体说明内容。即本工程涉及强电及给排 (略) 工作内容,不限于图纸、合同、招标文件及来往函件、设计变更、本工程业主指示 (略) 工作内容。

2.2负 (略) 前的踏勘、施工准备、强电及给排水方案设计报批、现场预留预埋、各系统订货、现场安装实施到竣工调试联动、清洁、验收、 (略) 工作。

2.3本次招标未划分标段,招标范围为凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总 (略) 有强电及给排水系统,但招标人有权根据是中标人的服务质量、履约能力等因素,决定发包范围和是否新引进其他分包单位,并不承担由此引起的任何费用,投标人需充分考虑由此带来的不利影响。

3、时间安排及要求:

3.1.发标时间:

3.1.1 * 年   月    日 * : (略) 文件。领取地点:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总 (略) (略) 。

3.1.2 * 年   月  日 * : (略) 人( * q.com的邮箱,联系:杜曼萍,联系电话: *** ),过后不补,招标人在 * 年  月    (略) 统 * 的电子邮件答复, (略) (略) 分。招标人不 (略) 踏勘工作,投 (略) (略) 组织并承担相关费用, (略) 负责人:吴应忠,联系方式:/。

3.1.3 投标书递交截止时间: * 年   月   日 * : * 前。标书呈递地点: (略) 市凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总 (略) (略) 。

3.1.4 定标时间:定标结果在截标之日起 * 天内通知中标人。

4、质量标准:

质量等级为:合格;实测点数合格率达到 * %以上,观感平分(新标准)必须为“好”。现行国家验收标准;《金属线槽配线安装工艺标准》( *** )、《钢管敷设工艺标准》( *** )、《安全防范工程程序要求》(GB-T * - * )、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB *** )、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》( *** )、《高层民用建筑设计防火规范》(GB *** )、《 * MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB *** )、《有线电视系统工程技术规范》(GB *** )、《有线电视广播系统技术规范》(GY/T * - * )、《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ)、《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T *** 0)、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T *** 0)、《智能建筑设计标准》(GB/T5 * )等规范要求。本工程涉及规范标准较多,上文未列的均以国家及地方要求为准, (略) 业规范相矛盾的以较严 (略) 。

5、工期:

(略) 人的节点工期(以招标人及业主审批通过的进度计划为准,招标人定期下发工期进度计划指令,该指令作为合同附件具有合同约束力)。具体详见合同条款。

6、招标文件

6.1招标文件组成: (略) 答疑会议纪录,招标文件包括下列内容:

6.1.1第 * 章  投标须知;

6.1.2第 * 章  工程建设条件、招标图纸及技术要求;

6.1.3第 * 章  投标文件格式及报价说明;

6.1.4第 * 章  拟签订合同的主要条款;

6. (略) 文件中的投标须知、投标文件格式、 (略) 有要求,如果投标人编制的投标文件,不能响应和满足本须知的要求,责任由投标人自负, (略) 人拒绝或视为无效标书。

6. (略) 文件的最终解释权。

6.4招标文件的修改: (略) (略) 必要的修改。 (略) 必要的修改,在投标截至时间3天前,以书 (略) 有投标人。 (略) (略) 分。

7、投标文件内容及封装要求(相关资信资料在递交标书时须提供原件以备查验):

7. (略) 分   (略) 分:按招标文件提供的格式(投标函)及要求填写

7. (略) 分   (略) 分(包含以下内容):

7.2.1项目经理简历表(须 * 级建造师以上证明);

7.2.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表;

7.2.3主要施工管理人员表;

7.2.4主要施工机械设备表;

7.2.5劳 (略) 计划表;

7.2.6施工组织设计(方案)强电及给排水安装详细进度计划及保障措施。

7. (略) 分   (略) 分(按以下顺序装订,复印件须盖企业公章):

7.3.1法定代表人资格证明书;

7.3.2法定代表人授权委托书;

7.3.3营业执照复印件(具有全国统 * 信用代码)、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、 * 般纳税人证明等;

7.3.4近 * 年来企业获奖情况。

7.4密封:

7.4.1投标文件的份数和签署:

1)投标人须编制投标文件“正本” * 份,“副本” * 份,并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若 (略) ,以正本为准。

2) (略) 工程名称、正本或副本、投标人全称,并由投标人加盖公章和法定代表人或其授权人印鉴。

7.4.2投标文件的装订要求:务必请将经济标和技术标、商务标分别装订,但可不分别密封。

7.4. (略) 人名称、工程名称。

8、投标注意事项:

8. (略) 文件等资料,详细了解工程承包范围及性质特点、安装条件、周边情况、交通运输等情况,充分考虑工程质量标准、工期要求、施工措施、成本投入、 (略) 有税费、确保投标报价准确无误,如有错漏概由投标人负责。

8.2投标文件采用中文,中文字及 (略) 采用打印体。

8. (略) 文件的任何修改都必须专函说明,并装订在《投标函》之后,否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。

9、废标条件:

(略) 文件的要求编制投标文件,对有下列情形之 * 的投标文件即告作废。

9.1恶意竞标、围标、串标;

9.2投标文件未密封;

9.3投标文件数量未按要求提供;

9.4投标文件未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或加以涂改的;

9.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章;

9.6投标文件逾期送达的;

9. (略) 文件的要求编制;

* 、评标:

* . (略) ,综合评估法评标。评标分为技术标 (略) 分。由招标人对 (略) 综合评价。

* .2技术标评审:先开技术标,由招标人对各投标单 (略) 评审,若有需要即组织投标单位就各自 (略) 答辩。投标单位参加答辩 (略) 主管领导、项目经理以及技术负责人。

* .3经济标评审:在技术标评审合格的情况下, (略) 分析,采用“合理低价”的原则选取中标人。

* .4招标工程评标结果的确定:通过招标人对技术标和经济标的综合评审后,与投标人议标,从而最终确定中标人并发出中标通知书。报价最高的投标人将无权参加议标。

* 、其它:

* .1投标人应承担其编制投标文件与递 (略) 涉及的 * 切费用,不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任,均由投标人自己承担。

* .2投标人明白,招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件,且无需作任何解释。

* .3招标人保留回标后与任何 * 家投标人进 * 步协商的权力。

12.投标人资格

* .1具备独立法人资格,注册资本金不少于 * 万元(本招标项目不允许联合体投标)

* .2施工资质:建筑机电安装工程专业承包 * 级及以上资质;

* .3质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证均依法通过国家级认证机构认证。

* .4依法取得安全生产许可证(在有效期内)

* .5拟派项目经理: * 级建造师

特别声明:不允许在其他单位注册的 * 级项目经理以任何形式在本工程担当项目经理,不允许投标人将本工程任何形式的转包给其他单位。

                            本次招标最终解释权中国建 (略)

 

 

 

 

第 * 章: 工程建设条件、招标图纸及技术要求

1、工程建设条件

1.1场地情况:主体结构施工已开设,强电及给排水各系统预留预埋已逐步开始,现场工作面逐步形成,具 (略) 踏勘为准,无论 * 方是否踏勘均视为已经 (略) 实际施工情况。

1.2施工用水:由招标人在施工作业层提供 * 个接驳口, (略) (略) 各用水点。

1.3施工用电: (略) 指定地点的 * 级配电箱内,含 * 级配电箱, * 级配 (略) 有施工用电均 (略) 负责接入使用地点。

1. (略) 临时围墙: (略) 人修建,具 (略) 布置为准,招标人设置保安岗位亭, (略) 人出入 (略) ,但招标人无义务 (略) (略) 材料机械财产做任何看管和保护。

1. (略) 施工道路: (略) 人修建, (略) 人提供。若施工中道路及工地大门必须根据建设单位其他需要无条件拆除或调整,投标人必须配合拆除或修建。工作面移交给投标人后,相关临建设施及临时道路的围护、清洁、交通指挥 (略) 负责。

1.6垂直运输设备及脚手架:招标人不提供任何垂直运输设备及脚手架, (略) 人资源的, (略) 人可从中标人工程款中扣除。

1. (略) : (略) :招标人 (略) 等临时设施, (略) 人安排为准,费用由中标人承担。现场有食堂,饮食费 (略) 解决。若因本工程业主及进度 (略) (略) 拆除,则招标人向中标人指定地点搭设临时 (略) 所,搭设产生的费用由中标人承担,已经包含在投标报价中;中 (略) 租用房屋,其费用也由中标人承担。

1.8招标人提供高程水准点和坐标控制点(准确性 (略) 复核)其余测量放线由中标人负责。

1.9招标人按照合同约定提供本工程强电及给排水施工图纸, (略) 图纸深化设计、复印、打印等费用由中标人自理。强电及给排水工程竣工资料的制作、整理、复印、刻录等有中标人负责并承担费用,具体要求以合同约定为准。

1. * 上述各项之完 (略) 环境情况等均 (略) 踏勘为准,招标人认为投标人已清楚了解 (略) 情况。

2、招标图纸及资料

2.1具体详见附件资料。

3、工程采用的技术要求

3. (略) 国 (略) 的相关规范、标准、规定及条例。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 * 章 投标文件格式及报价说明

     (略) 文件的内容和要求,就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件,供招标人评标、定标。同时,也是中标后双方签订承包合同的基础。

1  投标文件的组成

详见《招标文件》 第 * 章“投标人须知”第8条。

2、 (略) 分  经 (略) 分

1)具体详见合同中工作内容及计算规则。

2)投标文件中的单 (略) 采用人民币: (略) 文件要求,根据 (略) 确定报价,如有错漏概由投标人负责。

3)付款方式详见拟签订合同。

3   (略) 分    (略) 分

技术标主要包括下列内容:

3.1编制说明及标志依据:

3.1.1编制依据

3.1.2编制说明

3.1.3本次投标的工程施工目标及施工范围

3.2工程概况及特点:

3.2.1本工程的重点及难点

3.3项目负责人及组织管理机构说明:

3.3.1项目经理简介及项目经理的工程经历

3.3.2主要管理人员简介

3.3.3以上人员相应资质的复印件

3.3.4管理机构职责划分

3.3.5劳 (略) 使用计划及劳 (略) 的来源

3.4施工组织总体布置:

3.4. (略) 平面布置及说明

3.4.2施工段划分及施工程序

3.4.3安全文明施工措施

3.5施工进度计划及工期安排

3.5.1总工期及进度计划安排

3.5.2根据招标要求,能达到的理由及采取措施

3.6施工机械设备配备:

3.6.1设备型号、操作、保养及维修 * 览表

3.7工程施工方案及技术措施要求(包括采用新技术、新工艺的说明);

3.7.1工程施工流程(包含各细化工序的施工流程)

3.7.2工程施工工艺( (略) (略) 使用施工设备、施工技术及方法)

3.7.3施工重难点分析(明确本工程施工过程中有哪些施工重点和施工难点)

3.7.4技术创优措施(进行本工程施工时可通过本单位实力及施工经验从 (略) 施工优化及施工技术创优)

3.8质量目标及保证措施:

3.8.1确保单位工程安全和功能试验合格,单位工程观感质量为好。

3.8.2检验批中 (略) 合格, * 般项目合格率 * %以上。

3.8.3特殊、重要过程技艺评定 * %, * 般过程技艺评定 * %。

3.8.4确保材料 * %合格。

3.8.5对防止质量通病(             ……)的措施专述

3.9施工措施:

3.9.1各专业单位之间协调配合措施

3. * 成品、半成品保护措施

3. * 农民工工资发放保证措施

3. * 技术标内容必须完成的科技成果如下:

每年度完成论文至少两篇、工法至少 * 篇以及专利至少 * (略) 。

 

 

 

 

附件 *

投 标 函

致:中国建 (略)

我单位仔细、 (略) 文件和施工图纸, (略) (略) 有规定对合同的 (略) 责任和义务。我单位按拟签订合同中付款方式的投 (略) 示:

 序号

项目名称

增值税税率

下浮比例/计价方式(含税)

下浮比例/计价方式(不含税)

备注

1

强电及给排水工程结算总价

 9%

本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业分包工清单单价*(1-   %)

工程款(不含税)={本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业清单单价*(1-   %)-各种违约金}/(1+税率)

本工程:特指凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段;业主:特 (略) (略) 及其聘请的造价过程控制单位和政 (略) ;

本工程计价基础:详见本合同、招标人与业主签订的总承包合同、工程量清单编制说明;

1、 (略) 已经完全理解本工程计价基础的含义和结算程序并完全接受按照以上计价基础和 (略) 报价,我公司承诺填报的下浮比例已综合考虑包括但不限于人工费、材料费、机械设备材 (略) 内多次转运及运输、机 (略) 费、工具使用费、深化设计费、方案报批费、印刷文版费、安全文明施工费、 * 切措施费、规费、施工管理费、企业管理费、保险费、抢工费、水电费、利润、预期的材料价格变化风险、政策变化等风险费用及本工程 (略) 税金。除合同约定以外,贵 (略) 支付任何费用。

2、本工程定价采用工程清单(包工包料)下浮形式,即按以上计价原则下浮   计入。本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业分包工清单单价*(1-   %);工程款(不含税)={本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业结算总价*(1-  %)-各种违约金}/(1+税率)。 (略) 进行与本工程业主的结算工作, (略) 使用贵公司劳务作业人员、 (略) (略) 资源,我公司按实 (略) 缴纳费用。具体缴纳方式为:按实计算。

3、我 (略) 组织、租赁垂直运输设备、水平运输机械及脚手架。我公司承诺最终结算资料和 (略) 负责收集、整理、成册、 (略) 并承担为此发生的 * 切费用。

4、付款方式:详见拟签订合同中合同条款。

5、 (略) 递交的投标文件已充分考虑了工地周围环境、交通道路、 (略) 、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求等;并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响;

6、 (略) 选择中标人的办法, (略) (略) 发生的 * 切费用;

7、我公司清楚的理解,招标人并无义 (略) 收到的价格最低或其它任何投标函,且无需作任何解释;

8、 (略) 人在正式合同签署之前, (略) 具有约束力, (略) 人拒绝或接受;

9、 (略) 采用包人工﹑包设备、包材料、包质量、包安全、包进度、包强电及给排水方案报批、包深化设计、包管理、包结算、报竣工资料等全包干的发包方式

* .我公司承诺若中标,拟投入 (略) 有 (略) 规定品牌范围内(品牌范围详见投标函附件)选择,并报贵公司审核通过后方能采购使用, (略) 审核通过擅自购买,则造成的返工 (略) 独自承担。

* 、 (略) 文件的修改通知(如有)。   

 

                  投标人(盖章):

                              法定代表人或委托代理人(签字):

     时间:       年     月      日

 

投标函附件:强电及给排水工程品牌范围表

 

详见附件 * 《机电设备材料设备品牌备选表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    我公司已认真阅读并了解本工程的品牌要求,并严格按照品牌范围要求采购材料,若出现品牌范围外采购材料,我公司愿意承担由此带来的损失。

 

                  投标人(盖章):

                             法定代表人或委托代理人(签字):

    时间:       年     月      

 

 

 

 

 

 

附件 *

 

法定代表人资格证明书

 

 

单位名称:                                                           

单位性质:                                                         

地    址:                                                         

成立时间:                 年               月              日

姓    名:                 性别:      年龄:        职务:      

系                                   的法定代表人。

为施工、竣工保修                          工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、 (略) 理与之相关的 * 切事务。

特此证明。

 

 

 

                  投标人(盖章):

                             法定代表人或委托代理人(签字):

                                    时间:      年     月  

 

 

 

 

 

 

 

附件 *

法定代表人授权委托书

   

本授权书声明:我           系                                   的法定代表人,现授权委托        为我公司参加  凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段的 强电及给排水工程专业分包投标及合同订立和签署本工程的相关经济文件的法定代表人授权委托代理人。代理人在合同谈判、合同签订、价款确定、函件往来、工程量确定、结算价款确 (略) 签署的 (略) 理与之有关的 * 切事物,本法定代表人予以承认。另外本法定代表人指定               (略) (略) 资料、通知、文件及信息的专用邮箱, (略) 指定邮箱之时表示 * 方已接受该文件。

 

 代理人无转委托。

 特此委托。

 

 

 

代理人:               性别:         年龄:          

身份证号码:                       职务:              

   

                 法定代表人:                                                                                                        

                 授权委托日期:           年        月       日

(后附:法定代表人和代理人身份证复印件)

 

附件 *

 

 

有关资信证明资料

 

1)  (略) (略) 门颁发的企业法人营业执照( * 证合 * )复印件(加盖公章)。

2)  (略) (略) 门颁发的建筑业企业资质证书复印件(加盖公章)。

3)  * 级建造师注册证书复印件(加盖公章)。

4) 安全生产许可证复印件(加盖公章)。

5) 以上证件必要时须提供原件以备查。

6) 近 * 年来的企业获奖情况复印件(加盖公章)。

7) 若为特种作业,应包括特种作业许可证书复印件(加盖公章)。

8) * 般纳税人证明(加盖公章)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 *

施工图纸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段

 

强电及给排水工程专业分包

合同

 

        (合同编号: CSCEC2B-XN-FHJY-ZYFB- * ?)

 

 

 

 

          发包人:中国建 (略)       

          承包人:                                 

     年     月     

 

 

 

 

 

 

(略) 分  协议书

发包人:中国建 (略) (以下简称 * 方)

承包人:                          (以下简称 * 方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, * 方选择 * 方作为凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段强电及给排水工程专业承包商, * 方已接受作为分包商为承担该项分包工程的施工、竣工、交付并承担保 (略) 权利和义务。双方就强电及给排水电工程专业承包达成 * 致,订立本合同。

1、工程概况:

工程名称:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段。

    工程地点: (略) 天府国 (略) 规划区内

建筑面积:约 * 6. * 平方米。

工程业主: (略) (略)

2、分包合同内容及承包范围:

    2.1. * 方承包范围为: 凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段强电及给排水工程。采用包人工﹑包设备、包材料,包质量、包安全、包进度、包管理、包结算、包验收、包深化设计、包竣工资料等全包干的发包方式。具体内容如下:

2.1.1.凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施 (略) 文件、施工图纸、总包合同中关于强电及给排水工程范围的具体说明内容。即本工程涉及强电及给排 (略) 工作内容,不限于图纸、合同、招标文件及来往函件、设计变更、本工程业主指示 (略) 工作内容。

2.1.2.本合同承包工作内容还包括但不限于此工程相关施工措施、因施工失误造成的剔打修复、开孔补洞、材料采购运输仓储和使用、脚手架重复搭拆、场内材料 * 次及多次转运、成品及半成品保护、竣工资料移交,竣工验收及移交前的卫 (略) 内容;竣工结算由 * * 双方以 * 方名义与本工程业主结算, * (略) 有结算资料;隐蔽验收、竣工资料等工程资料由 * 方负责整理归档(具 (略) 和业主的条件)并承担相应费用。

2.2. * 方需完成强电及给排水专业管线综合排布(即 * 次深化设计),深化设计图纸需取得业主方、设计方、监理方、 (略) 方、 * 方确认后方可按之施工。深化设计费及印刷费用 (略) 承担,已综合在下浮比例中考虑, (略) 支付。

与消防工程、弱电工程等专业工程在实际施工工程中存在交叉作业时各专业工程分包必须通力配合,以保证工期质量满足业主及合同要求,对于施工界限模糊或各专业分包合同 (略) 均以 * 方书面确定为准。

   3、计量、计价方式、合同价款

  3.1.工程计量:本项目的工程量计量规则及优先解释顺序如下:

  3.1.1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB5 * )计量规则;

  3.1.2. * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额(安装)》计量规则;

3.2. * * 双方强电及给排水工程计价结算方式:本工程采用强电及给排水工程清单单价下浮形式。本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业分包工清单单价*(1-   %);工程款(不含税)={本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业结算总价*(1-  %)-各种违约金}/(1+税率)。

  3.3.合同暂估总价:

    合同暂估含税总价:       元整,大写:     元整;不含税总价:      元整,大写:      元整;税金:       元整,大写:         元整;根据 * 方实际完成工程量调整合同暂估总价。其中包含安全文明施工费用:            元(按不少于暂定合同额的2%投入使用), * 方必须专款专用,切实采取措施,确保安全生产。

3.4.垂直、水平运输机械及脚手架由 * 方提供。

3.5其它费用: * 方 (略) (不含各种家具、办公用品、网络及水电费等),板房数量由 * 方指定,费用由 * 方承担;现场有食堂,饮食 (略) 解决。若因本工程业主及进度 (略) (略) 拆除,则 * 方向 * 方指定地点搭设临时 (略) 所,搭设产生的费用由 * 方承担,已经包含在合同含税总价中; (略) 租用房屋,其费用也由 * 方承担。 * 方办公区及生活区的各种家具、办公用品由 * 方自理。

3.6 (略) 前由 * 方指派其它分包单位完成 * 方范围内的预留预埋工作的,经 * 、 * 、 * 方指派分包单位 * 方核对后从 * 方工程款中扣除。

4、付款节点、付款方式及计税方式:

4.1结算方式

4.1.1每月 * 日按经监理人、 (略) 机构确认的月进度工程款并扣除 * 方提供的各项措施费用后, * * 双方办理月度结算。

4.1.2工程整体竣工验收合格,双方收集结算资料并报 (略) 门并获得审计报告后, * * 双方按经监理人、 (略) 机构确认后的结算总造价办理总结算。   

4.2付款方式

4.2.1预付款:无

4.2.2在 * 方收到业主工程款之前, * 方可不支付 * 方工程款。 * 方收到业主第 * 笔工程款之后次月支付 * 方前期累计工程款的 * %,在此之后每月按照确定月进度款的 * %支付;

4.2.3 * 方承 (略) 有强电及给排水工程完 (略) 移交条件后 * 个月内,支付至累计结算金额 * %(扣除相关违约金后);

4.2.4工程整体竣工验收合格,双方收集结算资料并报 (略) 门审计后, * 方支付至累计结算金额的 * %(扣除相关违约金后);

4.2.5 本项目结算审计完成并获得审计报告后, * 个月内 * 方支付至总结算金额的 * %;

4.2.6剩余5%为质量保证金。本工程质量缺陷期满(2年)后, * 方 * 次性无息付清剩余款项(扣除相关违约金后)。

4.2.7 (略) (略) 转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证 * 种方式支付 * 方货款,使用商票产生的贴息费用由 * 方 * %承担。 * 方理解 * 方使用票据付款时, * 方每次开具的票据金额不得小于 * 万元人民币,因此, * 方每次向 * 方申请付款时,双方按 (略) 结算的应付金额不得小于 * 万元人民币。 (略) 转账支付时, * 方每次向 * 方申请付款金额无具体数额上限。 (略) 转账还是票据支付由 * 方决定,具体使用何种票据亦由 * 方决定, * 方无异议。 * 方需在开票后3个月内(且不允许跨年)将贴 (略) 回单交 * 方办理贴息结算,超期及跨年的不予办理贴息结算,相关贴现费 (略) 承担。

4.3农民工支付条例

4.3.1根据 (略) 市人民政府令第 * 号《 (略) 市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》 (略) 门颁布的《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目民工工资支付计算比例的通知》(成建价【 * 】 * 号文), * 方必须严格按照相关 (略) , * 方每月从农民工工资专户向 * 方支付 * 定比例的工程结算款(具体比例根据实际情况确定),此部分工程结算款直接拨付到 * 方聘用的各个劳务人员工资卡中,由 * 方负责工人考勤和制定工资发放标准,并将考勤表和工资表盖章抄送 * 方 * 份, * 方根据考勤表和工资表将工程款以工资形式直接支付到劳务人员工资卡中, (略) 。除以工资形式支付的工程款以外的工程款, * (略) 账户。每月 * 方应付工程款=农民工工资专户支付的劳务人工工资+ * 方账户直接支付的工程款。

4.3.2 (略) 前, * 方须依法与招用的农民工签订劳动合同,劳动合同中关于农民工工资相关约定应便于计量和支付,必须明确工资支付方式﹑支付标准及工资支付日期等条款。 * 方须在劳动合同签订后 * 周内将劳动合同上报到 * 方备案。若出现劳动合同不合法,劳动合同不按以上要求签订或者尚未签订劳 (略) 等情况, * 经发现 * 方将收取 * 方最终结算金额的3%作为惩罚性违约金。

4.3.3 * 方须加强 (略) 教育,教育内容不限于安全生产﹑合理合法维权方法等方面,要积极组织相关考试,并将教育情况﹑考试情况及时录入劳务实名制管理平台, * 方将不定时抽查。若出现弄虚作假﹑不严肃教育﹑不及时反馈教育情况等问题, * 经发现 * 方将收取 * 方 *** 元/次的惩罚性违约金。

4.3.4 * (略) * 方关于农民工的实名制管理制度,负责建立农民工花名册并办理劳动备案,建立劳动计酬手册, (略) 作业农民工的身份信息﹑劳动考勤﹑工资结算等信息,将农民工本人签字确认的工资支付书面记录妥善保存两年以上备查,并报送 * 份给 * 方备案。若出现以上资料缺失或者信息不完善的情况, * 经发现 * 方将收取 * 方 *** 元/次的惩罚性违约金。

4.3.5 * 方必须每月按时足额发放农民工工资,对所招用农民工的工资支付承担直接责任, * 方有权督促 * 方依法将工资按月足额支付给农民工本人。 * 方不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资,不得以合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工,若每发生 * 例此类事件, * 方无须征得 * 方同意,可按与 * 方存在劳动关系的农民工提出的拖欠金额代 * 方直接向农民工支付工资,金额从 * 方工程款中双倍扣除,同时在结算中扣除 * 方 *** 元作为惩罚性违约金,并有权向当地劳动监察、公安机关报案,录入企业黑名单。

4.3.5 * 方须高度重视﹑密切关注农民工子女的成长问题,以亲情、关爱和服务为切入点,通过定期的教育﹑宣贯﹑沟通谈话﹑帮扶慰问等各种方式关爱农民工子女,加强农 (略) 对子女监护职责和抚养义务的观念, * 方以走访的形 (略) 调研监督。要求农民工务工期间需委托有监护能力的亲属或其他成年人代为监护照料未成年子女,不得让不满 * 周岁的子女脱离监护单独居住生活;要求务工父母每周不少于1次与子女沟通交流,利用春节或寒暑假等节假日尽量与子女团聚或见面每年不少于1次,及时了解掌握子女的学习生活和思想动态,对于无力监护或者监护不到位的受委托人要及时更换,为农民工子女的成长发展创造良好的环境和条件。

4.5双方办理的《工程款审批表》(月度结算)只作为 * 方支付 * 方进度款的依据,不作为双方最终结算依据。 * 方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力, * 方表示知晓。 * * 双方最终结算《分包(供)工程完工结算审批表》必须经中国建 (略) 西南分公司董事长签字后方可正式生效,仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包(供)工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件,对 * 方不具有任何约束力。

4.6(1)若 * 方需要使用零星用工,需办理合同外签证。 (略) 门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》, (略) 门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知 * 方安排相应人员,若未按要求申请或未经 * 方相关领导审批擅自使用零星用工, (略) 有权不予办理结算。 * 方人员于 * 方通知后  * 小时内到达 (略) ,若未按时到达, * 方有权扣除 * 方本次用工费用的 * %。

(2)签证发生 (略) 门、 (略) 如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》,经 * 方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。

4.7调价方式

4.7.1可调材料范围

 本工程实体工 (略) 分项工程 (略) 涉及的且包含在 * 方提供的《可调价材料及基准价格表》中的材料,其材料风险系数为3%(该风险系数内的材料价格涨跌 * 律不调整),其材料价格按照下 (略) 调整;本工程涉及的材料除《可调价材料及基准价格表》中约定的调价材料、《材料(工程设备)暂估单价表》中的暂估价材料外,其余的材料价格均为风险包干的固定价格,其价格 * 律不予调整。承包人在投标报价时已充分考虑此风险。

 4.7.2《可调价材料及基准价格表》的调整方式:

   2.1可调价材料的价格调整方法和调整公式

( * )装配式构件的材料单价调整
(1)装配式构件的材料单价调整方法
   装配式构件中的钢筋及混凝土材料单价的调整方法:施工期间可调价材料的价格上涨或下跌,其涨幅或跌幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时, (略) 分按实调整。
(2)装配式构件的材料单价调整公式:
 ①当施工期信息价≥基准价的3%时
结算时,材料单价调增金额=施工期间可调价材料的价格-基准价× * %
 ②当施工期信息价≤基准价的3%时
结算时,材料单价调减金额=基准价× * %-施工期间可调价材料的价格
(3)装配式构件中的钢筋、混凝土材料调差时,调差工程量均不计算材料损耗量。

( * )其它可调价材料的价格调整

(1)其它可调价材料的价格调整方法

①当投标人投标报价中可调价材料的价格低于基准价:施工期间可调价材料的价格上涨,其涨幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时,或可调价材料价格下跌,其跌幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时, (略) 分按实调整。

②当投标人投标报价中可调价材料的价格高于基准价:施工期间可调价材料的价格下跌,其跌幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时,或可调价材料价格上涨,其涨幅以投标报价为基础超过合同约定的风险幅度值时, (略) 分按实调整。

③当投标人投标报价中可调价材料的价格等于基准价:施工期间可调价材料的价格的涨、跌幅以基准价为基础超过合同约定的风险幅度值时, (略) 分按实调整。

(2)其它可调价材料的价格调整公式

1)投标报价中可调价材料的价格≤基准价时  

①当基准价× * %≥施工期间可调价材料的价格≥投标报价中可调价材料的价格× * %时,结算价=投标报价中可调价材料的价格;

②当涨幅= 基准价施工期间可调价材料的价格-基准价>3%时,

结算价=投标报价中可调价材料的价格+(施工期间可调价材料的价格-基准价× * %);

③当跌幅= 投标报价中可调价材料的价格投标报价中可调价材料的价格-施工期间可调价材料的价格>3%时,

结算价=投标报价中可调价材料的价格-(投标报价中可调价材料的价格× * %-施工期间可调价材料的价格)。

2)投标报价中可调价材料的价格>基准价时

①当投标报价中可调价材料的价格× * %≥施工期间可调价材料的价格≥基准价× * %时,结算价=投标报价中可调价材料的价格;

②当跌幅= 基准价基准价-施工期间可调价材料的价格>3%时,

结算价=投标报价中可调价材料的价格-(基准价× * %-施工期间可调价材料的价格);

③当涨幅= 投标报价中可调价材料的价格施工期间可调价材料的价格-投标报价中可调价材料的价格>3%时,

结算价=投标报价中可调价材料的价格+(施工期间可调价材料的价格-投标报价中可调价材料的价格× * %)。

4.7.3施工期间可调价材料的价格的确定方式如下:

a)可调价材料的基准价在《可调价材料及基准价格表》中注明为信息价的,其施工期间可调价材料的价格按下面第b)条约定的方法认定;《可调价材料及基准价格表》 (略) 人核定单价按下面第c)条约定的方法认定。

 b)对 (略) (略) 市《工程造价信息》的,施工期间可调价材料的价格按施工当期 (略) 市《工程造价信息》 (略) (略) ,双流区未公布材料价格的, (略) (略) ;如施工当期 (略) 市《工程造价信息》 (略) 综合价中未包括的材料,其价格按施工当期 (略) 市《工程造价信息》公布的“ (略) 市××月份 (略) 价格”中 (略) ,若信息价为区间价的,则按区间价的算术平均值计取。

  c)对 (略) 市场价的,施工期间可调价材料的价格按该项材料在 (略) 价格。

  d)型钢、镀锌型钢的基准价: (略) 市 * 年第5期《工程造价信息》公布的“ (略) 市 * 月份 (略) 价格”中角钢的材料价格;施工期型钢、镀锌型钢价为:施工当月 (略) 市《工程造价信息》中公布的角钢的材料价格月平均价格。

e)电线、电缆基准价:按招标人提供的《可调价材料及基准价格表》中 (略) ;施工期电线、电缆价为:施工当 (略) 网址(www. *** )公布的铜月平均价格。电缆(线)材料价格= 【电缆(线)铜芯截面积×单位长度×铜材密度】× (略) 址(www. *** )公布的铜月平均价格。

 f)以上b)c)d)e))条款中的材料价格调差时材料消耗量按投标人投标单价分析表中的耗量为准,但不得高于 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量,若高于定额耗量,则按如下方式确定:①如需对投标人的 (略) 调增,则按 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》的 (略) ;②如需对投标人的 (略) 调减,则按投标综合单价分析表 (略) 。

4.7.4彩色铝合金型材的颜色实际施工时若有变化,其综合单价及材料单价均不调整。

4.7.5承包人在投标报价时应综合考虑铝型材开模费用,结算时不再单独计算该项费用。

4.7.6桥架、脚手架钢材、摊销卡具和支撑钢材、预埋件、后置埋件属不可调价材料,其材料价格均为风险包干的固定价格,中标后材料价格 * 律不予调整。投标人应充分考虑材料价格波动风险因素、市场因素和政策因素等其他 * 切价格风险因素,所有材料的价格风险和收益 (略) 承担。

4.7. (略) 用水 (略) 水泥。

4.7.8本工程砂浆均采用预拌砂浆,不论承包人采用干混砂浆或是湿拌砂浆,材料调差时按第2.1款a)、b)、c)条规定均以干混砂浆(砌筑、抹灰、地面)的基准价并以施工当期 (略) 市《工程造价信息》公布的干混砂浆(砌筑、抹灰、地面) (略) 调价。

4.7.9本工程混凝土均采用商品砼,无论承包人采用碎石或是砾石混凝土,材料调差时按第2.1款a)、b)、c)条规定均以碎石砼(含防水砼,最大粒径 * )的基准价并以施工当期 (略) 市《工程造价信息》公布的碎石砼(含防水砼,最大粒径 * ) (略) 调价。

4.7. * 投标人投标报价时应综合考虑玻璃颜色、透光度、版面大小在实际施工时的变化, (略) (略) 索赔,其材料单价、综合单价均不作调整。

4.7. * 涂颜色在实际施工时的变化, (略) (略) 索赔,其材料单价、综合单价均不作调整。

4.7. * 投标人投标报价时应综合考虑纤维硅酸盐装饰板等的版面大小实际施工时的变化, (略) 人提出索赔,且其投标报价中相应的材料单价、综合单价均不作调整。

4.7.3政策性调整

1.投标人参照最新的相关配套文件对已标价工程量清单中的人工费、 (略) 报价。

2.自本项目投标截止日前 * 天至工程竣工时, (略) (略) 门未再发布新的人工费、机械费政策性调整文件,则对投标人已标价工程量清单中的人工费、机械费不作任何调整。

3.自本项目投标截止日前 * 天至工程竣工期间, (略) (略) 门发布新的人工费、机械费政策性调整文件,则对每次调价文件公布后实 (略) 涉及的人工费、机械费按照 (略) 调整【总价措施项目清单计价表中的人工费不调整】调整后人工费[机械费]=投标人已标价工程量清单中的人工费[机械费]+相应定额人工费[机械费]×(投标截止日前 * 天至工程竣工前某次新的政策性调整文件人工费[机械费]调整系数-投标截止日前 * 天最新的政策性调整文件人工费[机械费]调整系数)(其中定额人工费界定为 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》所指的“定额人工费”)。

4.如在投标截止日前 * 天至工程竣工期间多次发布新的人工费、机械费政策性调整文件,则人工费、机械费政策性调整后的人工费[机械费] (略) 计算。

5.材料价格调整及政策性人工费、机械费调整等均在办理结算时调整,施工过程中不作调整。

6.本招标文件及工程量清单约定的其他风险。

7.投标人应 (略) ,以了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况,若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔,招标人将予以拒绝。

8.投标人投标报价时综合考虑施工中临时停水停电问题,若遇临时停水停电,投标人必须及时提供备用水源、电源,不得因停水、停电而延误工期。非投标人原因的停水、停电无论持续时间长短,投标人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要,对此种情况由投标人结合自身情况考虑自备发电机等供正常施工使用,相关费用投标人综合考虑在投标报价中,招标人对工期和费用不再做任何补偿。施工用电 (略) 时,投标人应自备发电机供正常施工使用,相关费用投标人考虑在报价中,招标 (略) 支付费用。

4.7.4变更的估价及调价原则

   1.投标人在工程变更确定后 * 天内,提出变更工程价款的报告,经工程师核准,报发包人确认后调整合同价。除合同另有规定外, (略) 提供的工程量清单漏项、设计变更或项目特征不符引起的新的工程量清单项目,其结算方式按以下方式计算:

(1)投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价,按已有的综合单价计算。

 (2)投标报价中只有类似于此工程项目的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料不相同外,其余人工费、机械费及其它材料费均相同的项目。类似项目的综合单价=中标综合单价+主要材料价差,主要材料价差为不同材料的材料中标价差。属新增材料的,其主要材料价差为不同材料在施工当期的价差(即:主要材料价差=新增材料价格-原有材料价格)。材料的消耗量按投标人综合单价分析表中的耗量为准(但不得超出 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》的规定耗量,若超出则调整方式为:①如该项材料单价差额为调增,即变更后的材料价格高于变更前的材料价格,则按 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》的 (略) ;②如该项材料单价差额为调减,即变更后的材料价格低于变更前的材料价格,则按投标综合单价分析表 (略) )。

(3)投标报价中没有适用于或类似于此工程项目的综合单价,按 * 《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》的相关规定套用相应定额后确定该项目的综合单价。其中该项目的材料价格按投标人的中标 (略) ,属新增材料的,按4. * . (略) 。新增综合单价按承包人报价浮动率L调整[L=(1-施工中标价/施工招标控制价)× * %],其中材料价采用投标报价、 (略) (比选)的材料价不下浮。

(4) (略) 分项工程量清单中的主要材料之 * ——深加工后的玻璃(中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃)进行变更时,则不引起该项综合单价中人工费、机械费及其它材料费等的变化,对综合单价中的玻璃 (略) 价差调整时,玻璃材料消耗量按投标人投标报价中单价分析表中的耗量为准(但不得超出以下规定的玻璃基准消耗量,若超出则调整方式为:①如该项材料单价差额为调增,即变更后的材料单价高于变更前的材料单价,则按以下规定的玻璃基 (略) ;②如该项材料单价差额为调减,即变更后的材料单价低于变更前的材料单价,则按投标综合单价分析表 (略) )。

4.8 安全文明施工费的计量按 (略) :

* 方结算时按施 (略) 门和工 (略) 门核定的费率计取,若项目未纳入安全文明施工监督范围,按成建委发[ * (略) 。 * 方结合最终核定费率、实际完成工作的定额人工费以及合同约定下浮比例记取。

4.9 规费的计量

结算时按 * 方持有的《 * 川省施工企业工程规费计取标准》中核定的费率、 * 年《 * 川省建设工程工程量清单计价定额》有关规定和合同约定下浮比例记取。

4. *  措施费计量

本合同无任何单价措施费可计取,总价措施费仅计取安全文明施工费。

4. * 计税方式

  (1) (略) (略) 为计税方法

● * 般计税方法    〇 简易计税方法

  (2) * 方属于● * 般纳税人〇小规模纳税人〇其他

  (3) * 方应在 * 方付款前7日内按结算金额全额向 * 方提供合规增值税专用发票(包含税务机关代开),税率为   %, * 方指定人员签收发票的日期为发票的送达日期。以快递方式送达中, * 方指定人员签收快递后发现 * 方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之 * 而向 * 方提出拒收的,不视为 * 方已签收。 * 方将按下表准确填写发票项目; * 方在双方结算且收到 * 方发票后,按合同支付工程款到下列 * 方指定收款账号( (略) :        ,银行账号:          )。

   (4) * 方应在开具发票后 * 天内送达 * 方,若因 * 方未及时提供,影响发票认证,造成的损失由 * 方全额赔偿, * 方有权从工程款中直接扣除。 * 方因已供货质量问题需要退货时, * 方有义务协助完成相关手续。

(5)不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形:

① * 方开具虚假发票的(如:虚开增值税发票,开具伪造、变造的增值税发票);

② * 方开具发票种类错误的(如:增值税专用发票开成增值税普通发票);

③ * 方开具发票上记载的信息错误的(如: * 方与 * 方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);

④因 * 方迟延送达增值税专用发票导致 * 方不能认证、抵扣的;

⑤因 * 方开具虚假增值税专用发票导致 * 方不能认证、抵扣的;

⑥因 * 方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致 * 方不能认证、抵扣的;

⑦汇总开具增值税专用发票时,未 * 并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;

⑧其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。

(6)若 * 方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之 * 的,则 * 方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到 * 方收到符合要求的增值税发票之日止。 * 方在 * 方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达 * 方。若因 * 方原因提供错误开票信息的, * 方应在拒收的同时向 * 方提供正确开票信息。本款中 * 方拒收发票,或 * 方暂停 (略) 为,不视为 * 方违约,且 * 方不得以此 (略) 合同约定的义务。

(7)若 * 方开具或提供的增值税专用发票存在本条第(5)款约定情形之 * 的,除适用本条第6款约定外, * 方还应按 * 方要求采取其他补救措施,同时, * 方有权要求 * 方支付本合同暂定总价的  * % 的违约金并赔偿 * 方损失,因 * 方原因造成开票信息错误的除外;若 * 方开具或提供的增值税专用发票发生本条第(5)款情形超过3次的或给 * 方造成重大损失的,则 * 方除按本款前述约定承担责任外, * 方有权单方解除本合同。

(8)若 * 方由 * 般纳税人身份变为小规模纳税人身份的,或者计税方法发生变化的,或者政策法规规范性文件发生变化的,并导致 * 方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的,则减少的进项税额或补缴的税款应由 * 方承担, * 方有权从将支付的任何 * 笔货款中扣除。

(9)若 * 方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的, * 方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。

( * )若 * 方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则 * 方应按 * 方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。 

( * )开具增值税专用发票要求如下:

* 方增值税发票开具信息

* 方增值税发票开具信息

纳税人名称

中国建 (略)

纳税人名称


税务登记号

*** D

税务登记号


税务登记地址

(略) 市 (略) 区梨园镇北杨洼 * 号

税务登记地址


税务登记联系电话

***

税务登记联系电话


(略) 名称

(略) (略)

(略) 名称


(略) 账号

***

(略) 账号


发票备注栏须注明:

项目名称:凤凰家园 * 期安置小区项目

服务地址: * 川省 (略) 市双流区

5、质量要求:

    5.1.质量等级:合格

   5.2.工程其他质量标准以合同条款中约定为准,合同条款约定由冲突的以较严格要求为准。

6、履约保证金

6.1、 * 方在合同签订后7日内须向 * 方交纳履约保证金 * 万元。

6.2、履约保证金缴纳方式:从 * 方第 * 笔货款中扣除,若第 * 笔货款不足以缴纳履约保证金,则从第 * 笔货款中扣除,扣完为止。

6.3、履约保证金的退还时间为: (略) 完成且无质量问题后, * 方申请退还履约保证金, * 方在收到申请后 * 月内返还履约保证金, 履约保证金均为无息返还。如过程中存在质量问题则 * 方将予以没收该保证金,并追究由此给 * 方造成的各种损失。

7、工期约定

7.1.本工程工期为 * 方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、 * 方须无条件按时完成( (略) 指不可抗力因素除外)。

7.2.开工日期:本分包工程开工时间以 * 方书面通知为准(具体各节点工 (略) 书面通知和进度计划为准);

7.3.完工日期(绝对工期):安装调试完成时间以 * 方最终进度计划为准, * 日竣工验收( * 方验收:业主、 * 方、监理及设计)。

7.4. (略) 具体的开完工日期,均按 * 方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。 * (略) 提供的进度计划为本合同的附件,对 * 方具有合同约束力, * 方发出后 * 方及时签收,拒绝签收不能免除 * 方的任何责任。

7.5. * 方 (略) 劳 (略) 数量充足,在施工期间如因 * 方原因造成 * 方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)不能按期完成, * 方按照 * 0 元/ (略) 以违约罚金, * 方必须积极调配劳 (略) 以满足要求: * 方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若总工期拖延, * 方将按 *** 元/ (略) 违约罚金;对于非 * 方造成的工期延误, * 方应在事件发生 * 日内书面报告 * 方,经监理、业主及 * 方认可后,工期可顺延。

 7.6. (略) 期间,如 * 方工程进度确实无法满足 * 方要求, * 方有权单方终止合同、 * 方无 (略) 并向 * 方赔偿 * 切损失。

8、组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)协议书;

(2)包干总价;

(3)投标承诺函及清标问卷;

(4)合同内容及附件;

(5)招标文件及本工程总承包合同;

(6) (略) 过程中, * 方和 * 方协商 * 致的其它书面文件;

(7)中标通知书;

(8)标准、规范及有关技术文件;

(9)图纸。

9、合同生效及争议解决:

9.1本合同自 * 方、 * 方双方签字盖章后生效。

9.2本合同自盖章之日生效,该合同 * 式 * 份, * 方 * 份, * 方 * 份,具有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 * 方接收电子文件邮箱地址:              , * 方可通过该邮箱向 * 方传达文件、信息及通知等,电子文档达到 * 方指定邮箱之时表示 * 方已接受该文件。如 * 方联系方式发生变更,须及时以书面形式通知 * 方。如前述联系方式不准确或无法有效送达或 * 方联系方式发生变更未按前述约定有效通知 * 方的,则由 (略) 责任和损失 (略) 承担, (略) 有通知均视为已合法送达。有 (略) 的书面文件、书面资料的送达地址,双方确认如下:

* 方结算办理前:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总 (略) ;结算办理后: (略) 市 (略) 西大街 (略) A座5楼。

9.3 * 方 (略) 合同时发生争议, (略) 和解或要 (略) 门调解,任何 * 方不愿和解、调解或和解、调解不成的,任何 * 方均有权 (略) 提请仲裁, (略) 的仲裁规则。双方 * 致确认以下地址 (略) 送达仲裁文书、通知和其他材料的唯 * 地址: * 方: (略) 市 (略) 西大街 (略) A座5楼; * 方:        。如任何 * 方未在本条款确认送达地址的,该方的送达 (略) 受理案件 (略) 政部门注册登记的地址为准。

以下无正文

* 方:(盖章)                        * 方:(盖章)

法定代表人:                        法定代表人:              

委托代理人:                     委托代理人:              

   合同签订时间:

 


  合同承诺书( * )

致:中国建 (略)

本公司自愿承接凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段强电及给排水工程专业分包,并对贵公司承诺如下:

1、我公司承诺遵守合同中各项条款。 (略) 施工组织设计,国家、地方规范施工。

2、我公司承诺合同中下浮比例在任何情况下不作任何调整。

3、工期承诺:

(1)确保节点:我公司承诺严格按照贵司制定的过程节点工期完成相应的工期任务。

(2)若因我公司原因造成工期延误,我公司愿接受每 (略) 罚。

4、我公司无条件接受、执行贵公司在工程进度、质量、安全、文明施工等规定和要求。

5、 (略) 指定时间、地点,组织足够数量的人员、机械设备、材 (略) 。

6、我公司承诺因特殊原因导致的工程款延期支付时,保证正常施工进度,且不得有异议。

7、我公司保证承诺采取 * 切必要的措施杜绝安全事故的发生,并达到 (略) 市安全文明工地标准,否则我公司 (略) (略) 政责任。

8、我公司承诺工程达到国家、 (略) (略) 质量标准,否则我公司保证无条件返工直至工程合格,并承担相关损失、工期责任。

9、 (略) (略) 实际情况,调整施工区域, (略) 的承包工程范围,我公司无异议。

* 、我公司完全本工程计价结算 (略) 与本工程业主的计价结算方式,我公司愿意按此计价和 (略) 。本承诺书为本合同 (略) 分。

            

                    * 方(盖章):

                   法定代表人(或委托代理人):                    

                   日  期:        年     月     日

 

 

(略) 分   合同条款

发包人:中国建 (略) (简称 * 方)

承包人:                          (简称 * 方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, * * 双方经协商 * 致,签订本合同,双方 (略) 。

第 * 条: * 方资质情况

1.资质证书号码:                     

2.发 证  机 关:                     

3.资质专业及等级:强电及给排水安装专业分包     级

第 * 条:工程分包概况

1.工程名称:凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段

2.工程地点: (略) 天府国 (略) 规划区内

3.强电及给排水分包工程承包范围及内容:详见合同协议书

第 * 条:合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

(1)协议书;

(2)包干总价;

(3)投标承诺函及清标问卷;

(4)合同内容及附件;

(5)招标文件及本工程合同;

(6) (略) 过程中, * 方和 * 方协商 * 致的其它书面文件;

(7)中标通知书;

(8)标准、规范及有关技术文件;

(9)图纸。

上述文件规定相互矛盾时,以排列在前的文件为准;同 * 序列的文件相互矛盾时,以生效时间在后的为准;序列、时间均相同的或在同 * 份文件规定相互矛盾的,由 * 方选择适用, * 方无任何异议。

第 * 条::供应材料设备界限及品牌划分

 本专业分包工 (略) 示 (略) 有材料及设备 (略) 采购安装,但 * 方需保证各施工区域间同类材料及设备的品牌、质量统 * ;各施工区域承包人之间须在 * 方指定范围内和规定时间内协商确定唯 * 的材料或设备的品牌、质量,若在规定时间内不能确定材料或设备的品牌、质量,则由 * 方指定材料或设备的品牌、质量,各承包人必须无条件接受,且不得以任何理由推脱。材料或设备的品牌、质量的指定范围由业主及 * 方确定,各承包人之间协商的规定时间由 * 方根据工期等实际情况确定。

材 (略) 示:

序号

材料名称

规格型号

品牌、厂家、产地

1

热镀锌钢管/镀锌钢管/焊接钢管

综合

(略) 东升 (略)

天 (略) 有限公司

天 (略)

河 (略)

2

沟槽管件

综合

(略) 瑞孚 (略)          

(略) (略)       

(略) 鑫 (略)

(略) (略)

3

PPR、PE、HDPE、PVC、PVC-U管及管件、双壁波纹管

综合

(略)

成 (略)

(略) (略)

康 (略) 有限公司

4

内外涂塑复合管及管件

综合

(略)        

(略) (略)

* 川 (略)

5

刚性阻燃穿线管

综合

(略)

成 (略)  

康 (略) 有限公司

 

 

 

 

6

水泵结合器、喷头、灭火器、消火栓

综合

* 川川消 (略)

萃联(中国) (略)

* 川 (略)

7

阀门、过滤器、倒流防止器

综合

天 (略)          

(略)

天 (略) 有限公司

8

潜水泵、消防水泵、潜污泵

综合

(略) (略)         

(略) 泵业(集团)有限公司             

(略) (略)

(略) (略)         

9

变频供水设备

综合

(略) (略)         

(略) 泵业(集团)有限公司             

(略) (略)         

*

水箱

综合

(略) (略)           

(略) (略)  

(略) 区万嘉 (略)

*

卫生洁具

综合

(略)        

(略) 省 (略) 市 (略) 区 (略) (箭牌)

(略)               

*

风机、无机玻璃钢风管 、不燃无机复合风管、不锈钢风管、镀锌钢板风管、静压箱、风口、风阀

综合

(略) (略)          

* 川天宇 (略)            

* 川 (略)

*

火灾报警系统设备

综合

(略)

(略) 市 (略)

* 川泰 (略)

*

电梯

有机房

华 (略) :ZEXIA

(略) :Nexway         

(略) : *     

日立电梯(中国)有限公司:MCA     

(略) : * APMRL

日立电梯(中国)有限公司:LCA

 

 

*

电梯

无机房

华 (略) :REXIA

(略) :ELENESSA

(略) : * APMRL

日立电梯(中国)有限公司:LCA

*

开关、插座

综合

T (略)

西门子( (略) ) (略)

西蒙电气(中国)有限公司

*

灯具

综合

灯具:国牌、环球、雷士                             

(光源:飞利浦、欧司朗、GE)

*

铜芯电缆、电线

综合

(略)

* 川省新 (略)

特变电工( (略) ) (略)

(略)

(略)

*

应急灯具

综合

(略)            

(略)          

(略)

*

桥架/线槽

综合

(略) (略)

(略) (略)

(略)

*

电气火灾监控、消防电源监控

综合

(略)

* 川泰 (略)

(略) 市 (略)

西 (略)

*

配电箱、柜

综合

* 川 (略)

(略)

(略)

* 川 (略)

 

 

 

 

*

EPS应急电源柜

综合

* (略)

(略)            

(略)

电池:“北科天骄牌”、“RIMC瑞玛”、“易事特牌”

*

隔离开关、塑壳断路器、双电源开关等

综合

(略) (中国) (略)

ABB(中国)有限公司

西门子(中国)有限公司

*

浪涌保护器、自复式欠过压保护器、控制保护开关等

综合

(略) 阿 (略)

(略) 迈 (略)

(略)

*

柴油发电机组

综合

柴油发动机:科勒(美国)、通用、康明斯

发电机:英格ENGGA、马拉松、利莱森玛、斯坦福

*

UPS主机、UPS电池组

综合

(略) 易 (略)      

(略) (略)

美国山特(国际) (略)                           

(略) 爱 (略)

*

* 氟 * 烷气体灭火柜

综合

* 川迪威 (略)

* 川川消 (略)

* 川威 (略)

*

摄像机、数字硬盘录像机、控制键盘、视频矩阵主机

综合

(略) 海康威视 (略)   

(略) (略)       

(略) 英 (略)      

*

监视器

综合

创维监视器 (略) 市 (略)                           

(略) 海康威视 (略)   

(略) (略)       

(略) 英 (略)

*

硬盘

综合

(略)             

(略)           

(略)

 

*

门禁系统设备

综合

(略) 市视得安 (略)

(略)                     

(略) 宝 (略)

(略) (略)

(略)

*

(略) 管理系统

综合

(略) (略)

(略) 市捷顺 (略)

(略) 市 (略)

*

交换机

综合

(略) (略) (H3C)

(略)

(略)

*

弱电线缆

综合

(略)

(略)

(略) (略)

(略)

第 * 条:计价方式

5.1.计价方式

5.1.1本工程业主与 * 方计价结算方式:以已标价清单、经审查通过的施工图作为计算基础,具体计价模式详见 * 方与业主签订的工程总承包合同。

5.1.2 * * 双方计价方式: * 方结算款(含税)=本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业结算总价*(1-   %)-各种扣款及罚款。 * 方强电及给排水工程结算总造价(不含税)={本工程业主与 * 方最终确定 (略) 分的强电及给排水专业结算总价*(1-   %)-各种扣款及罚款}/(1+税率)

注1: * 方下浮比例已综合考虑包括但不限于人工费、材料、机械设备及小型工器具和机具、材料及设 (略) 内 * 次及多次转运费(含 * 方提供材料及设备)补贴、 (略) 会保险(含民工养老保险)、劳动保护,地方证件费、暂住费、计划生育费、各种税金及税费( (略) 得税、合同印花税)、外地进当地的施工管理费,质量、安全、文明施工、竣工保修及为保证工期、质量、安全、文明施工等采取的措施费等;预期的材料价格变动、政策变化等风险费用。垂直运输机械 (略) 提供,费用包含在下浮比例中;仓储、堆场等利 (略) 地,由 * 方指定, * 方搭设,费用已经包含在下浮比例中。

注2: * 方下浮比例已综合考虑包括且不限于安全文明施工费、 * 切措施费、规费、施工管理费、企业管理费、保险(含为建筑 (略) 会保险等 * 切保险)、抢工费、水电费、资金利息及财务费用、利润、预期的材料价格变动、政策变化等风险费用。除合同约定以外, * 方无需再向 * 方支付任何费用。

注3: * 方下浮比例包括 * (略) 门缴纳的相关费用,包括材料送检、施工过程中的验收、环境保护、治理及 (略) 发生的费用。

注4: * 方下浮比例包括为保证施工而引起的必要施工技术安全措施而发生的费用。

注5: * 方下浮比例包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修维护费。

注6:税费管理和税费缴纳: (略) 在地方税务机关规 (略) 。

注7: * 方下浮比例包括其他分项工程与之发生的配合费,包括涉及安装业主指定分包单位施工管理、施工内容的协调、配合、技术指导、交底等工作内容。

特别说明: * 方作为本工程的总承包方负责各专业施工作业间协调配合,并 (略) 合同及国家相关标准,保证质量、安全、进度满足合同、本工程业主、 * 方及工程建设实际需求。 * 方明确了解本工程涉及专业多,交叉工序广,因此 * 方并不能 (略) 理各种问题, * 方作为本工程承包方, * 方有义务负责与各专业分包接洽,处理交叉工序替换、专业工程前后交接、施工面交接等问题。发生的 * 切费用均包含在总价下浮比例中综合考虑。即除 * 方与本工程业主结算的签证、变更、索赔以外(同样按照合同约定比例下浮后计入总价),其余情况产生的返工、拆除、重建、窝工、赶工、协调工作、清理等工作, * 方无需支付 * 方任何费用。

    5.2.不论安全文明费、规费、税金等是否为不可竞争费用或可调费用, * 方均应 (略) 分因素,在含 (略) 综合考虑。

    5.3. * 方应配合 * 方做好施工阶段的各项迎检工作, (略) 承担相关费用, (略) 支付。

5.4. * 方施工过程中进度、质量、文明施工、成品保护等违约罚金, * 方从工程款中扣除;

5.5. * 方代 * 方施工项目或修复 * 方施工缺陷的费用, * 方从工程款中扣除;

5.6. * 方代 * 方交纳的劳务纠纷费用、安全事故费用等, * 方从工程款中扣除;

5.7. (略) 内运输及 * 次(或多次)转运、装卸车费用以及由于 * 方原因(或业主原因)导致的每月累计停工5日内的窝工费用。

5.8.为满足质量、安全、工期、施工便利或其他因素而采用的技术措施;为确保冬、雨季施工期 (略) (略) 费用均已包括在合同价内,不做任何调整。

5.9.履约期间发生的任何窝工及因气候等原因冬季确实无法施工时, * 方必须根据工程实际情况并征得 * 方同意后可调剂施工人员,由此发生的各项费用均已包括在合同价内。

5. * .施工 (略) 清的清扫用工、 (略) 用工;迎接突击检查发生的用工。生产产生的垃 (略) 的垃圾必须清理至 * 方 (略) 堆放, (略) 理费由 * 方承担。

5. * .施工各工作面内的安全防护、文明施工用工。

5. * .由 (略) 造成的返工, * 方应无条件返工,返工费 (略) 承担,同时 * 方追究因 * 方失误返工造成的经济损失,并对 * 方按造成的经 (略) 罚。

5. * .工程整改期及工程保修期内发生的以及在工程交验时自身施 (略) 有配合用工。

5. * . * 方应按 (略) 门规定需缴纳的费用。

5. * .自身施工范围内和协助其他分包的成品保护用工。

* 、施工内容及具体要求

6.1.本工程的工作内容划分详见第 * 条第3款中约定的内容及 * 方通知为准;

6.2.本工作范围内如因 * 方原因安装修改增加的洞口剔打、钻孔 (略) 需的人工、材料及工具等均已包括在 * 方下浮比例中;

6.3.施工管理:施工期间为强化质量管理,达到获得 (略) 市优质工程奖质量要求,提 (略) 全生产管理、文明施工的意识, * 方 (略) 管理班子,根据工程情况配备足够管理人员,至少包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人,施工管理人员 (略) 施工需要,班组作业必须由班组长带班作业,安全管理人员配置必须满足国家规范(建质【 * 】 * 号文)规定:作业人员 * 人以下的,设1 名专职安全员; * 人~ * 人的,设2名专职安全员; * 人以上的,设3名及以上专职安全员, (略) (略) 分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本 (略) (略) 安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求, (略) (略) 门核发的“ * 类人员”安全考核合格证,证件报 * 方备案。所有管理人员必须持证上岗、 (略) 负责施工管理及相关工作, (略) 现场安全生产、文明施工检查(包 (略) 及环境卫生)其检查结果报 * 方备案。

    6.4. * 方应当依照国家和省、 (略) 关于安全生产及文明施工的各种法律、法规、条 (略) 生产和管理,建立健全安全生产管理体系,按要求配备专职安全员。对 (略) 安全生产教育和培训,建立规范的从业人员培训教育档案,未经教育培训合格的人员不得上岗作业。 * 方从业人员必须遵守安全生产法律、法规、规章、标准、规范、作业规程以及安全技术措施等相关规定。 (略) 班组 (略) * 次安全生产、文明施工、质量控制培训教育,并作出书面记录(所有人员必须签字),及时报送 * 方,每缺少 * 次将给 (略) 罚。

    6.5. * 方负责自己范 (略) 的文明施工, (略) 施工完工后做到材料收捡干净并回收利用; * 方必须确保承担范围内的作业面达到标准化文明施工要求,随时收捡 (略) 余留建渣、材料、工具,建渣必须装袋打包从楼梯或机械吊运下楼至 * 方指定地点按文明施工要求堆放,严禁往外或楼下抛掷,否则按《 (略)  凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段  工程标准化文明施工细则》 (略) 罚。

    6.6. * 方必须保证每天住宿房间清洁卫生和环境卫生。被子、鞋袜、衣帽及工具用具摆放整齐。

    6.7.特种作业人员:所有特种作业人员由 * 方自理并持证上岗。

    6.8. * 方自备的机具及材料、劳保用品如下:

    6.8.1. (略) (略) 有施工机具、设备、工具、用具、临设配电箱(现场 * 级配电箱开始)、临设电线、临设电缆等,均由 * 方自备并安装,费用自理。

    6.8.2.作业人员须统 * 着装,工作服、安全带、安全帽(作业人员个人使用的劳动防护用品(安全帽、安全带等)统 * 由 * 方采购, 安全帽的颜色必须统 * ,帽上编号由 * 方负责编码,费用由 * 方承担并在工程款中扣除,绝缘靴及特种作业人员的保护用品均由 * 方提供。

    6.8.3.除 * 方供应的 (略) 有主材、辅材及耗材 (略) 采购提供。

    6.9. * 方负责承包范围 (略) 需资料的收集、填写、整理然后配合 * 方统 * 组卷归档, 竣工验收前的清洁卫生工作满足移交业主条件(包括人工费、工具、用具及材料费)。

第 * 条:工期

本工程工期为 * 方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、 * 方须无条件按时完成( (略) 指不可抗力因素除外)。

7.1.开工日期:本分包工程开工时间以 * 方书面通知为准(具体各节点工 (略) 书面通知和进度计划为准);

完工日期:完工日期(绝对工期):安装调试完成时间以 * 方最终进度计划为准, * 日竣工验收( * 方验收:业主、 * 方、监理及设计)。

(略) 具体的开完工日期,均按 * 方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。 * (略) 提供的进度计划为本合同的附件, * 方签收。

7.2. * 方 (略) 劳 (略) 数量充足,在施工期间如因 * 方原因造成 * 方要求的阶段性进度计划(含月进度计划)不能按期完成, * 方按照  * 0 元/天对 * 方收取违约金, * 方必须积极调配劳 (略) 以满足要求: * 方应严格按照合同工期完成合同约定的工作内容,若总工期拖延, * 方将按 *** 元/天对 * 方收取违约金;对于非 * 方造成的工期延误, * 方应在事件发生 * 日内书面报告 * 方,经监理、业主及 * 方认可后,工期可顺延。

7.3. (略) 期间,如 * 方工程进度确实无法满足 * 方要求, * 方有权单方终止合同、 * 方无 (略) 并向 * 方赔偿 * 切损失。

7.4. (略) (略) 罚约定不 * 致的,以较严苛的要求为准;合同中约定的完工日期为合同约定范围内工程实体完成并通过 * 方验收的时间,这仅意味着 * 方承包范围内的工程完工后,不再承担任何关于本合同范围内工程的工期延误责任。如果 * 方承包工程的完工日期与整体工程的竣工日期不 * 致, * 方在整体工程竣工前依然承担合同义务和责任。

7.5.上述工期要求 (略) 产生的抢工措施费和其他 * 切额外增加费用已包含在下浮总价中。

7.6. * 方的进度计划: * 方需在签订合同后7个工日内向 * 方提交 * 份符合合同要求的详细的工期进度计划, * 方提交的工程进度计划进过 * 方审核后方可实施; * 方进度计划中应包含以下内容:每个阶段主要设备材料采购、制造、 (略) 、施工、安装、试验等详细计划和详细说明。

7.7. * 方实施过程中应每月向 (略) (略) 情况,进度报告应以书面报告方式提交,对于偏离合同约定工期的, * 方有权要求 * 方采取相应措施纠偏;对于 * 方进度计划与 * 方进度计划不符或冲突的, * 方应调整进度计划并及时报 * 方审批。

第 * 条:工程质量与检验

8.1.质量等级为:合格;实测点数合格率达到 * %以上,观感平分(新标准)必须为“好”。现行国家验收标准;《金属线槽配线安装工艺标准》( *** )、《钢管敷设工艺标准》( *** )、《安全防范工程程序要求》(GB-T * - * )、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB *** )、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》( *** )、《高层民用建筑设计防火规范》(GB *** )、《 * MHz-1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》(GB *** )、《有线电视系统工程技术规范》(GB *** )、《有线电视广播系统技术规范》(GY/T * - * )、《民用建筑电缆电视系统工程技术规范》(GBJ)、《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》(GBT/T *** 0)、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GBT/T *** 0)、《智能建筑设计标准》(GB/T5 * )等规范要求。本工程涉及规范标准较多,上文未列的均以国家及地方要求为准, (略) 业规范相矛盾的以较严 (略) 。

 8.2. * 方必须确保工程质量达到合同约定的验收标准,若因工程质量达不到 * 方要求,造成返修、返工或其他损失, * (略) 有费用。

8.3.施工过程中, * (略) 检查,凡因 * 方原因造成的质量不符合要求,达不到本合同约定的质量等级, * 方有权向 * 方要求返工、拆除、重新施工, * 方同意接受直至达到合同约定验收标准,并在要求的时间内完成。如果 * 方未按照 * 方要求按时整改,在质量检查中每发生 * 次不合格,则 * 方将按 * 元/次 (略) 罚金。 * (略) 安排返工、拆除、重新施工,所发生的费用均由 * 方承担,同时, * 方应承担业主单位对 * 方因质量未达到 (略) 罚。

8.4.本分包工程具备隐蔽验收条件或达到中间验收条件后, (略) 自检,并在隐蔽工程或中间验收前 * 小时书面形式通知 * 方验收。验收合格, * * 双方在验收记录上签字后, (略) 隐蔽和继续施工;验收不合格, * 方负责整改或返工,直至满足合同质量要求。

8.5. (略) 期间,如 * 方施工质量确实无法满足 * 方要求, * 方有权单方终止合同, * 方无 (略) 并向 * 方赔偿 * 切损失。

第 * 条:付款结算及付款方式

9.1结算方式

9.1.1每月 * 日按经监理人、 (略) 机构确认的月进度工程款并扣除 * 方提供的各项措施费用后, * * 双方办理月度结算。

9.1.2工程整体竣工验收合格,双方收集结算资料并报 (略) 门并获得审计报告后, * * 双方按经监理人、 (略) 机构确认后的结算总造价办理总结算。

9.2付款方式

9.2.1预付款:无

9.2.2在 * 方收到业主工程款之前, * 方可不支付 * 方工程款。 * 方收到业主第 * 笔工程款之后次月支付 * 方前期累计工程款的 * %,在此之后每月按照确定月进度款的 * %支付;

9.2.3 * 方承 (略) 有强电及给排水工程完 (略) 移交条件后 * 个月内,支付至累计结算金额 * %(扣除相关违约金后);

9.2.4工程整体竣工验收合格,双方收集结算资料并报 (略) 门审计后, * 方支付至累计结算金额的 * %(扣除相关违约金后);

9.2.5 本项目结算审计完成并获得审计报告后, * 个月内 * 方支付至总结算金额的 * %;

9.2.6剩余5%为质量保证金。本工程质量缺陷期满(2年)后, * 方 * 次性无息付清剩余款项(扣除相关违约金后)。

9.3.强电及给排水工程月进度工程款总额及单价不作为最终结算依据,最终结算以 * 方与本工程业主办理完成并 (略) 门审计完成的结算价款为准。

9.4.其他:签证、变更、索赔、材料价差调整经业主认可后支付同月进度款。                                                                  

9.5.本工程质量保证金的具体退还方式如下:本工程 * 方与业主的缺陷责任期到期后 * 方收回保修款 * 个月内,无息退还质保金。

9.6. * 方有权对 * 方工人工 (略) 监督,在支付工程款时, * 方应 (略) 施工人员工资发放表签字原件 * 份(必须按照  (略) 市政府的 (略) ,否则, * 方不予支付工程款,所造成的 * 切后果均由 * 方负责。)。 * 方应按时足额支付工人工资。如出现因 * 方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等, * 方应向 * 方支付  * , * 元/次的违约金, * 方有权直接从 * 方的工程款中优先支付工人工资。同时, * 方承担因发放工人工资而 (略) (略) (略) 罚等 * 切责任, * 方有单方解除本合同的权利,由此造成的 * 切经济及法律责任均由 * 方承担。

9.7. * 方应具有 * 定的资金实力和能力,若因业主工程进度款支付滞后,导致 * 方不能及时按照合同约定向 * 方支付工程款时, * 方应筹措资金保证工程进度,不得以资金不到位为由停工或误工,并 (略) 工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。第十条:工程变更

* .1. (略) 有变更须经业主及 * 方确认后生效,所有签证、变 (略) 生产经理、商务经理确认并经项 (略) 经理审核后生效(具体详见签证及变更实施流程)。

* .2.确认工程变更价款

* .2.1.确认工程量变更价款遵循以下原则:

工程施工过程中的施工范围调整和设计变更均由 * 方完成,所有涉及增加的费用按 * 方与业主结算金额下浮   *  % (略) 增加或减少。

* .2.2.如应由 * 方负责采购的材料 * 方未能采购而由 * 方代为采购的,费用按 * 方实际采购价加上3%采购费自包干总价中扣除。

* .2.3.变更项目工程款的支付:所有变更项目,必须按业主变更管理办法的要求完成审批手续后才能予以计量支付;在变更实施完成后, (略) 单位核定准确金额后按合同约定支付比例支付。

* .2.4.关于认质认价的支付:完成 * (略) 的认质认价发包人的审批手续后才能予以进入当期计量支付;若 * 方因争议或其他原因未完成认质认价确认工作, (略) (略) 报告做为进度支付的依据并按 * %支付, (略) 分 (略) 支付。

(略) 过程中, * 方不得因材料(设备)认质核价有争议为由暂停施工,否则由此造成的损 (略) 承担。

* .3.合同履约过程中发生的任何设计图纸变更、现场指令、技术核定等工程变更均由 * 方负责实施,并由 * 方负责资料整理、会签、配合 * 方报审、核对变更款等工作,因 * 方工作疏漏导致的变更项目款项无法收取, * 方承担自身及 * 方损失。所有变更计价原则按 * .2. (略) 。

* .4.由于 * 方施工范围内的设计图纸变更、现场指令、技术核定等工程变更导致上 * 步已完成工序需要拆除、翻新、清理、加固等均由 * 方负责实施并承担费用(例如:新增管线需要墙体开洞,脚手架搭设、开洞、补洞、抹灰修补、建渣清运等工作均由 * 方实施), * (略) 分实施以上工作, * 方为保 (略) 秩序有权指定他人完成,他人完 (略) (略) 费用均由 * 方承担, * 方有权在 * 方月进度款中直接扣除。

第十 * 条:工程结算

    * .1. * 方应按完成的合同工作内容与 * 方核实、确认工作量并共同报业主审核。对 * 方未经 * 方认可超出设计图纸范围或因专业分包方原因造成返工的工程量, * 方不予计算,并由 * 方承担由此造成的经济损失。最终结算工程量以业主最终确定的工程量为准。

* .2.因业主单位设计变更增减的工作量按实际 (略) 调整,单价按本合同 (略) 。

* .3.本合同约定工作内容完工后且经过 * 方验收合格后 * 个月内, * 方向 * 方报送工程结算资料,结算资料的完整性、合理性及时效性由 * 方负责,由 * 方项目相关负责人确认收到的结算资料并在 * 天内整理整个工程相关结算资料,资料整理完成后由 * 方配合 * 方报送本工程业主,与本工程业主结算核对工作由 * 方全程参与并全力配合 * 方;本工程业主审核完成后 (略) 门审计。结算通过政府审计确定后方为最终结算结果,结算最终结果送项目生产经理、总工程师、商务经理、项目经理签字确认。此后 * 方提供的任何单据,无论是否 (略) 门盖章和签字,均不得作为结算的依据, * 方不得以此要求 * 方支付任何款项。本 (略) 通过业主 (略) 评审完成后 * 个工昨日内, * 方向 * 方出具最终结算书。

第十 * 条:组织保证

* .1.组织保证

* .1.1. * 方派项目经理     ,组成        (略) ,全权 (略) 的管理。

* .1.2. * 方法定代表人     委托     (略) 负责人, (略) (略) * 方的管理职能。 (略) 负责人必须在合同期内坚 (略) ,不得擅自离开,每擅自离开 * 天, * 方承担违约金  * 0 元/天。

* .1.3.如果 * 方有充分理由 (略) 负责人不能 (略) 合同约定的义务, * 方有权要求 * 方在3日内 (略) 负责人。

* .1.4.在开工时, * 方应及时向 * 方提供人员花名册,明确工人、技术人员、管理人员的姓名和职务,并委托安全负责人    、质量负责人     、技术负责人       、资料签收人         (略) 的安全、质量和技术管理及资料签收工作,同时向 * 方提供 (略) 的机械、设备仪器的说明和资料。

* .1.5. * 方必须配备 * 名总技术负责人,专职技术人员,如未按要求配备, * 方有权向 * 方收取 * 元/人/月违约金。

* .2.深化设计

* .2.1. * 方作为本工程的强电及给排水工程专业承包商,应保护和保障本工程业主及 * 方免于承 (略) 用的或与工程有关的或供工程使用的任何分包商的设备、材料、施工机械、工艺、方法等方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的 * 切索赔和诉讼。

* .2.2. * 方负责其承包范围内的按业主设计要求、工程施 (略) 的深化设计工作,深化设计工作必须在业主或设计授 (略) 深化设计;深化设计不应改变工程规范、招标图纸确定的技术标准和规范;深化设计费及深 (略) 需的排版、印刷、复印、装订等费用由 * 方承包,并已包含在总价下浮比例之中。

* .2.3. * 方提交的深化设计成果必须经本工程业主、 * 方、监理及设计 * 致同意后方能作为施工和结算依据(作为结算依据还必须取得业主 (略) 单位认可), * 方免费向本工程业主、 * 方、监理及设计提供深化设计图纸及电子版资料,具体份数以 * 方要求为准,相关费用已包含在总价下浮比例之中。 * 方提交深化设计时间跟 * 方进度计划保持 * 致, * 方保证不会因深化设计原因导致工期延误。

* .2.4. * 方负责审阅施工图纸并作出合理性建议,发现图纸中有任何问题需及时 (略) 门报告,再由 * 方向业主或设计报告。

* .3.施工组织设计

* .3.1. * 方在签订合同后 * 日内向 * 方提供 * 份完整的专业工程施工组织总设计,由 * 方负责审核并提出修改意见。

* .3.2.施工过程中由于施工工艺、措施等变化, * 方随时调整施工组织总设计;对于需要编制专项施工组织设计(方案)的, * 方需在工程实施前报 * 方审批。

* .4.竣工资料

* .4.1. * 方负责 * 方 (略) 有竣工资料的编制、会签、整理、入册、装订并保证竣工资料符合本工程业主及 (略) 市政府相关规定。

* .4.2. * 方整理后的竣工资料需在 * 方规定时间移交给 * 方资料室,移交份数及装订要求及质量以 * 方要求为准, * 方无条件配合,因此产生的任何费用已包含在总价下浮比例之中。

第十 * 条:施工计划

* 方应于工程开工前3天内向 * 方递交2份施工计划,阐明为完成 (略) 准备投入的劳 (略) 计划、材料、小型机具、设备等计划安排; * 方在接到 * 方施工计划的3天内提出整改意见, * 方应根据 * 方意见和施工进展情况,对自己的 (略) 调整。 * 方应严格按照 * 方最终确认的施工计划,配备足够的劳 (略) 、管理人员、安全负责人、设备和机具,运用先进的施工工艺,合理安排工序,并接 (略) 总体安排,并参加安全技术交底,严格按安全操作规程组织施工。

第十 * 条: * 方及其参加施工人员的条件及要求

* .1. * 方须持有营业执照( * 证合 * )、资质证书、外出施工证明、法人委托书、安全生产许可证、 * 般纳税人证明等有效证件原件并将加盖单位红章的复印件存放 * 方。

* .2. * 方作业人员必须是 * 至 * 周岁的身体健康的男性公民,并提供身份证、计生证、暂住证、按规定经过年检的就业证(卡)、职业资格证书或职业技能岗位证书 (略) 人员花名册。进场工种的人数 (略) 进度计划要求,并根据 * 方需要配备具有专业管理能力的专职人员, (略) 试用期为 * 天,经考核不能胜任工作, (略) ,往返 * 切费用自理。

* .3. (略) 人员应保持相对稳定,不得随意调换,若确因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花 (略) 核实、存档。 (略) 施 (略) 提供名册人员不符,将向 * 方收取每次  * 元/人的违约金,且该施工 (略) , (略) 期间出现的 * 切事故,均由 (略) 责任。

* .4. (略) 期间, * 方必须遵守 * 方有关规章制度,服从 * 方的工作安排、技术指导和调动, (略) ,否则由 * 方承担由 (略) 经济损失。

第十 * 条:双方职责及施工条件

* .1. * 方职责:

* .1.1. * 方按时提供施工图纸,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对 * 方施工 (略) 质量、环境和职业健康安全教育。 * 方根据本工程业主出图进度 ,及时准确的向 * 方提供纸板图纸 * 套及电子版图纸 * 套(若有),电子版图纸仅作为参考, * 方提供的图纸不足以满足 * 方需求, (略) 复印,相关费用由 * 方负责。

* .1.2.负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文 (略) 监督检查。

* .1.3.检查隐蔽工程,主导办理各项签证及工程验收结算工作。

* .1.4.按合同规定向 * 方支付工程款。

* .1.5.及时按照双方确定的进度计划提供 * 方供应的材料及设备, (略) 前材料及设备的完整性。

* .2. * 方职责

* .2.1.尊重 * 方的权威性,听从 * 方指挥,服从 * 方领导监督管理。

* .2.2. * 方 (略) 有作业人员签订劳动合同,按 * 方要求组织合格的 (略) ,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人,否则 * 方有权终止本合同,选 (略) (略) 施工, * 方须承担本合同总额 * 万元 的违约金。

* .2.3.服从 * 方的统 * 指挥,遵守 * 方在质量、环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度, * (略) 质量、环境和职业健康安全教育时, * 方 (略) 参加。

* .2.4.严格按 * 方质量管理体系要求、施工图纸和 * 方审定的施工组织设计、专项施工方案组织施工,每道工序完工后必须经 * 方、监理检查合 (略) 下 * 工序施工。

* .2.5. * 方应配合 * 方 (略) 初步验收和竣工验收,以及 * 方按业主 (略) (略) (略) 的涉及 * 方工作内容、 (略) 地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收等。

* .2.6. * 方根据工程进度需求及 * 方要求,及时 (略) (略) ,无论因任何原因出现的窝工现象 (略) 调整劳 (略) 和机械设备等, (略) (略) 责任且不索赔任何费用。

* .2.7. * (略) 管理人员、施工班组以及施工人员需得到 * 方考核认 (略) 施工, * 方对不合格者有权要求更换, * 方无条件服从。

* .2.8. * 方负责本合同范围内的工程资料整理、归档,提供竣工图、竣工资料配合 * 方完成档案资料的交验。

* .2.9. * 方负责积极配合 * 方对业主的月度结算和竣工结算等结算工作。

* .2. * . * 方负责配合 * 方协调各交叉作业及各专业工程。

* .2. * . (略) 清场工作并满足移交业主条件。(垃圾堆放到 * 方指定地点)

* .3.施工条件

* .3.1.场地情况:场地平整已完成, (略) 分完成,工作面逐步形成。

* .3.2.施工用水:由 * 方在施工作业层提供 * 个接驳口, (略) (略) 各用水点。

* .3.3. (略) 指定地点的 * 级配电箱,含 * 级配电箱, * 级配 (略) 有施工用电 (略) 负责接入使用地点。

* .3.4.现场道路及围墙: * 方提供现有的道路和围墙, * 方负责协调各单位材料运输及堆码, * 方负责承包范围内 * 方已有围墙和道路的清洁、整理、交通指挥及维护等工作, * 方提供的现有的围墙和道路无法满足 * 方要求, * 方可以在得到 * 方允许 (略) 增加围墙和道路,费用由 * 方承担。若因 * 方或业主原因道路和围墙需要拆除则 * 方无条件配合 * 方,拆除后因 * 方需求需修建围墙及道路,由 * 方负责修建( * 方重新规划修建的除外)。

* .3.5. * 方向 * 方提供高程水准点和坐标控制点(准确 (略) 复核)其余测量放线由 * 方负责。

* .3.6. (略) 安保人员及监控设施,但 * 方安保人员及监控设施只负责整个工程的进出秩序和基本监控, (略) 负责其办公、施工等过程中的财产保护,办公、施工过程中发生的任何财产损失、物品遗失、物品损坏等由 * 方负责, (略) 安排安保人员和监控设施。特别提示: * 方提供给 * 方的任何材料/设备 * 方负责保管,遗失、被盗、损坏等均由 * 方负责赔偿 * 方。

第十 * 条:安全文明施工标准

* .1.本工程必须获得 * 川省及 (略) 市安全文明施工标准化工地,若由于 * 方原因达不到 * 川省及 (略) 市安全文明施工标准化工地, * 方对 * 方罚金人民币 * 万元/馆,同时 * 方有权将 (略) ,所造成的损失均由 * 方承担。 (略) 各专业工种的管理均按照 * 川省及 (略) 市标准化 (略) 管理, * 方必 (略) 。

* .2.现场材料要按照 * 方的要求随时清理干净,码放整齐,材料要按 * 方要求随时清理干净,码放整齐,分规格标识清晰,同时办理材料入库登记手续,并刷好各种标志。若因 * 方原因未完成,或认为应增加费用而耽搁了时间, * 方有权委托其 (略) 此项工作,所发生的费用直接从 * 方核定进度款中扣除,且 * 方承担  * 元/次的违约金。

* .3. * 方要做到工完、料净、场清,并随时保持清洁。在 * 方领导或其 (略) 门检查工作时, (略) 整洁令 * 方满意。若因 * 方原因做不到,或认为应增加费用而耽搁了时间, * 方将委托其 (略) 此项工作,所发生的费用直接从 * 方核定工程价款中扣除,且 * 方承担  * 元/次的违约金。

第十 * 条:安全

* .1.工程开工前, * 方应根据国家有关规定为其作业人员办理各类保险并支付保险费用( (略) 会保险如由 * 方统 * 购买,则相关费用 * 方将从 * 方工程价款中予以扣除)。

* .2.本工程架体、垂直运输设备、起重设备、重大危险源、安全防护等 (略) 参照 * 方安全施工文件及专项方案实施。 * 方需按照 * 方 (略) 安全防护措施(包括安全防护工器具),部分安全防护措施项目, * 方出设计图纸, * 方照此制作,达到整个项目防护 * 体。

* .3.在施工期间, * 方确保按 * 方下达的施工安全 (略) ,严禁违章操作,以确保安全施工;同时须按照 * 方要求和 * 川省及 (略) 市标化工地 (略) 各种安全设施的搭建和防护,并做好标识。如因 * 方防护设施未到位、不完善而导致的伤亡事故,责任均由 * 方承担(包括赔偿费用和伤亡指标), * 方并不因此承担责任。

* .4.若业主、监理公 (略) (略) 专项检查时发现存在安全隐患( * 方曾经有过要求而 * 方未按要求完成),并影响了安全文明标化工地的评定, * 方除了按  * 元/次对 * 方收取违约金的扣除外, (略) (略) 罚,此违约罚金直接从 * 方工程进度款中扣除。凡因 * 方违章指挥及违章操作造成的安全事故责任及损失均由 * 方承担。

* .5. (略) 施工人员按照中建企业要求,配置齐全安全帽、安全带、安全鞋等各种劳动保护防护用品(安全带、安全帽须在合格劳保用品 (略) 采购),并且统 * 工人服装。

* .6. (略) (略) 施工人员必须遵守 * 方的安全管理规章制度要求, * 方在安全巡视检查中,每发现 * 次 * 方施工人员违反 * 方的安全管理规章制度要求,按照《 (略) 天府科创园及配套项目4号地块勘察-设计-施工总承包项目工程安全管理奖罚规定办法》 (略) 罚违约金,并直接在工程进度款中予以扣除。

* .7.签订本合同时必须签订安全施工合同;其他安全规定详见安全合同。

  * .8.每收到 * 次监理或业主通知单,要求对质量、 (略) (略) 处罚。

第十 * 条:安全、质量责任与风险责任

* .1. * 方承担质量保证责任。为保证质量的实现, * 方在 * 方的工程进度款中预扣质量保证金,当工程质量达到质量目标时, * 方在工程竣工验收确认之日起 * 天内将质量保证金无息退还给 * 方,否则不予退还, (略) 责任。

* .2. * 方承担安全保证责任。为防止发生安全事故, * 方从 * 方工程价款中扣留0.5%安全施工应急措施费。工程竣工未发生重大人身伤亡事故、重大机械事故及火灾、中毒事故,待工程竣工结算后在支付工程款时 * 次性返还 * 方,否则不予退还。如果出现安全事故,并由 (略) 费用由 * 方承担。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* .3. * 方应承担本工程项目的 * 切属于 * 方承包范围内的风险责任,不得以任何借口将风险转嫁于 * 方。

第十 * 条:材料管理

* .1. * 方必须书面明确专职材料人员,并负责与 * 方、业主、监理 (略) 材料,并由 * 方负责材料资料的整理及材料报验。

* .2. * 方需最少提前 * 个月将将要施工的材料计划、材料数量、材料品牌(除 * 方供应材料以外的其它材料品牌上报 * 个以上)上报给 * 方, * 方审核同意后方可上报给业主和监理。

* .3.材料的提供: * 方是在熟悉本工程图纸并 (略) 做法,对合同工作内 (略) 有主材、辅材 (略) 采购提供; (略) 提供的材料必须为符合要求的合格产品,如发生质量规格差异, * 方有权收回此方面的材料采购权,由此造成的工程经济损失,责任由 * 方承担;对于业主确定的品牌须按要求采购且 * 方对此不得有任何异议。

* .4. * 方必须按照 * 方的要求,组 (略) 的材料用工(包括 * 供材料)。具体内容包括:材料上车、卸车、吊装、搬运、堆码、维修、保养及归还等, (略) 文明施工要求。若 * 方不按 * 方要求完成工作,借故拖延、要挟 * 方增加费用等, * 方将委托其 (略) 此项工作,所发生的费用直接从 * 方工程进度款中扣除, (略) 违约罚金。

* .5.材料的使用管理: * 方必须节约使用材料, (略) 其它分包 (略) 乱拉扯、乱挪用,严格按照总包方材料 (略) 材料管理。

* .6. * 方负责供应的材料品牌及质量由 * 方负责, (略) 有主材及辅材品牌必须报 * 方审核通过并得到业主、监理的认可后方能投入使用。品牌的选择方式和流程:① (略) 前需根据设计图纸要求填报 * 份完整的材料/设备品牌表交予 * 方(每种材料/设备填报 * 种以上品牌), * 方从 * 方填报品牌中选择满足本工程业主的具体要求的品牌并填报材料/设备品牌表供业主审核( (略) 报品牌不能满足 * 方和业主要求或延时填报, (略) 填报品牌上报业主审核);② * (略) 后提供 * 份已经由业主审核并确认的材料/设备表给 * 方, * 方会同本专业工程其他专业承包商(若有) * 同确定本工程最终使用的材料/设备确认表,若在 * 方规定时间内 * 方和本专业工程其他专业承包商(若有)未能就材料/设备品牌选择达成 * 致,则 * 方负责确定材料/设备品牌 , * 方对此无异议。具体如何确定材料/设备品牌在合同签订后 * 方根据实际情况确定,无论使用何种方式, * 方均接受并安排好材料供应计划。

第 * 十条:机械设备、工具及劳保用品

* .1. * 方提供的设备,详见第十 * 条 ,其余设备、机具均由 * 方提供。

* .2. * 方提供的中小型设备以及小型工器具应满足国家、行业相关规定,否则 * 方有权拒绝该机 (略) 使用。

* .3. (略) 有劳保用品均由 * 方自备。 (略) 列品种,如:服装、手套、电工胶鞋、劳保服、安全带、电焊防护罩、雨衣、电焊眼镜等。

第 * 十 * 条:临时设施

* 方提供的生产、生活用临建及水电设施,若由 * 方损坏, * 方按原价赔偿。

第 * 十 * 条:冬雨季及高温施工

* .1. * 方应按 * 方制定的冬雨季及高温施工措施组织施工,确保工程质量达到业主的要求。

* .2.完成冬雨季及高 (略) 发生的人工费用已包含在总价内。

第 * 十 * 条:保修

本工程质量缺陷期为 2 年,工程获得 (略) 市优质工程、两年质量缺陷期满且 * 方回收质保金后 * 个月内将无息返还,将质保金支付给 * 方。若出现 * 方依照本合同约定另请他人代为维修工程的情况,则质保金每 * 个阶段的实际支付金额为扣除该阶段 * (略) 分后( (略) 有的修复费用、补偿费用以及 * 方加收的管理费用)的余额。 * 方仍应继续完成本保修书第规定的保修期限内的保修工作,保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

第 * 十 * 条:环境保护与职业健康安全教育

* .1. (略) 前必须接 (略) 教育。

* .2. * 方在施工过程中应严格遵守  (略)  市 有关环境保护的相关条例和施工扬尘综合治理办法,最大限度的控制扰民和民扰问题;如果 * 方在  (略)  市规定的施工期间施工噪声超过国家规定, (略) 解决由此引发的扰民和民扰问题, * 方不承担由此引起的工期和费用的责任,如果 * 方在  (略)  市规定的施工期间施工噪声不超过国家规定,但仍引起了扰民和民扰问题,则由 * 方和 * 方共同向业主办理工期和费用签证,由业主解决扰民和民扰时间,并承担发生的费用。

* .3. * 方在施工过程中应控制粉尘污染,如 (略) 门警告,则按 * 元/次向 * 方收取违约金; (略) 门有罚金, (略) 承担。

* .4. * 方应保持生活区的清洁卫生环境,严禁随地乱扔、乱抛生活垃圾,禁止随地大小便, * 切污物都应排放到指定地点;建筑材料禁止带入生活区。

* .5.对土堆、砂堆、水泥等必须采用有效的防护措施,以防刮风时造成扬尘,如有发生 * 方将对 * 方 (略) 罚与整改。

第 * 十 * 条:合同内容的变更与解除

* .1. * 方不能满足工期、质量或业主对承包范围有调整(变更), * 方有权调整合同承包的内容, * 方无权要求任何补偿,并 (略) 其余合同内容。

* .2. * 方不能满足工期、质量 * 方认为有必要时,以书面函件通知 * 方解除合同,自 * 方收到函件之日起,本合同解除。合同解除后, * 方根据 * 方已完工程的实际价款扣除相关违约金和保修金后,支付 * 方剩余工程款。

* .3.合同解除后, * 方应无 (略) ,妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,并按本合同第 * 条约定同 * 方办理已完工程结算手续。

第 * 十 * 条:违约责任

* .1.经 * 方检查认定, * 方在工程质量、工期、安全、文明施工等任何方面达不到合同要求时, * 方将对合同单 (略) 分的费用不予办理结算。

* .2. * 方应 (略) 管理的各项规定,不 (略) 出现偷盗、打架、斗殴等现象, * 方有权视情节轻重要求 * 方支付违约金 * 0 元/次。

* .3. * 方必须确保工程连续施工,不得因 * 方付款不到位、资金、设备、材料、劳 (略) 等任何原因,未经 * 方书面同意停工、擅自调出施工人员或怠工等,否则视为 * 方违约。 (略) 安排其他 (略) , * 方对已完工程不支付工程款。

* .4. * (略) 过程中有任何形式的违约,除按合同约定向 * 方支付违约金外,给 * 方造成损失的, (略) 赔偿由此给 * (略) 损失,包括但不限于 * 方的直接损失、增加的费用开支、 * 方向业主及其他第 * 方承担的责任等。违约金及损失赔偿 * 方有权随时从应付 * 方的工程价款中直接扣除,并无需事先通知 * 方或征得 * 方同意。

以下无正文

 

* 方:(盖章)                         * 方:(盖章)

 

法定代表人:                         法定代表人:                 

 

委托代理人:                         委托代理人:                

 

合同签订时间:      年       月       日

 

 

合同承诺书

致:中国建 (略)

1、我公司仔细、全面地研究了( 凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段主体劳务分包工程合同文件,我公司无条件遵 (略) 有规定, (略) (略) 责任和义务,完全接受合同单价和付款条件。

2、我公司明确综合单价,并接受 (略) 结算。在施工过程中如遇承包范围调整,我公司同意在结算时按合同单价和实际未完成工程数量的合价从结算总价中扣除。

3、我公司确认合同中已充分考虑了工地周围环境、交通道路、 (略) 、现场地质条件、现场条件、合同文件、工程质量标准、工期要求;并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可预见费等各种内、外部因素的影响。

4、工期承诺:我公司承诺无条件接受合同范围内的相应节点工期和总工期要求(具体以合同文件及 * 方确定为准):

4. (略) 原因影响工期累计不超过 * 天(含 * 天),结构封顶时间不变。

4.2我公司承诺每延误上述规定的工期1天, (略) 人民币 * 万元;结构封顶时间每延误1天, (略) 人民币 * 万元。补偿金额上限为人民币 * * 万元整。

5、工人工资发放承诺:我公司承诺按时足额发放农民工工资。 (略) 在工程款支付方面可能出现的滞后,我 (略) 筹集资金,保证工人工资按时足额发放。若我公司工人因未按时 (略) (略) 或业主单位 (略) 门寻衅滋事、讨要工资,所述情况每发生 * 次, (略) 惩罚性违约金人民币 * 万元;若上述情 (略) 会影响, (略) 惩罚性违约金人民币 * 万元/次。 (略) 正常施工生产或致使施工生产停止,则 (略) 违约金人民币 * 万元/次。

6、我公司承诺:塔吊将在塔楼结构大屋面砼浇筑完毕后 * 个半月内拆除,若由于我司原因需继续使用,则封顶后的 (略) 承担。

7、我公司承诺:按贵 (略) 安全文明施工,若发生 (略) (略) 安全文明施工,我公司同意将安全文明施 (略) 的投标总价中扣除,并承担由此而造成的 * 切经济损失。

8、我公司承诺:在无贵公司书面停工通知的前提下, (略) 停止施工,此类情况每发生 * 次, (略) 违约金人民币 * 万元。

9、我公司承诺:接受贵公司在施工过程 (略) 的安排或调整工作界面,我公司将严格按照清单综合单价和 (略) 相应的增减结算。如有违反将视同违约, (略) 违约金人民币 * 万元/次。

* 、 (略) 在签署正式合同之后, (略) 具有约束力。      

                    

             法定代表人(或委托代理人):                    

                               日  期:    年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全管理协议

 

发包人:中国建 (略)   (简称 * 方)

承包人:                             (简称 * 方)

经协商,发包人和承包人双方在已经签订的 《强电及给排水工程专业分包合同》 框架范围内,另签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。 

第 * 条 双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等 * 系列有关安全生产的法律法规, (略) JGJ * — * 《建筑施工安全检查标准》、JGJ * - * 《 (略) 临时用电安全技术规范》等 * 系列标准、规程、规范。 

第 * 条 双方共同 (略) 各项安全生产规章制度, (略) 职业健康安全和环境管理体系手册和程序文件。 

第 * 条  * 方和 * 方之间是劳务分包合同协议关系, * 方与其雇佣的作业人员是劳动协议关系, * 方作为 (略) 雇佣人员的安全生产责任主体。 (略) 雇佣的作业人员签订用工劳务合同,为其购买工伤保险,并上报留底。

第 * 条 安全管理目标    

1. 杜绝重伤、死亡生产安全事故;

2、控制因工轻伤事故频率不得超过3%,力争为零;

3、杜绝因违规、违章造成的机械设备生产安全事故,杜绝机械设备管理事故;

4、杜绝因生活区宿舍、库房、物资、安全用电管理不到位,动火作业违章造成的火灾事故;

5、杜绝发生重大交通安全事故;

6、杜绝发生盗窃,黄赌毒,群殴,故意伤害刑事案件;

7、杜绝发生因恶劣天气、高温措施不到位,群体食物中毒恶性事故;

8、杜绝发生职业健康、辐射、环境污染、生态破坏引发的重大事故;

9、保证安全生产、文明施工标准化创优,CI创优工作验收合格;

* 、 (略) 率必须达到 * % ;

* 、不被新闻媒体报光通报, (略) 门或上 (略) 罚。

    第 * 条 发包人的安全责任、权利和义务 

1、对劳务承包人施工 (略) 监督、管理、检查。 

2、对劳务承 (略) 入场安全教育,定期对劳 (略) 安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 

3、安排劳务承包人施工生产任务的同时,对按照规定程序审批的施工组织设计、专项 (略) 书面安全技术交底。 (略) 进行合同交底,签用工合同协议, (略) 进行方案技术交底, (略) 进行安全技术交底,组织施工, (略) 保证材料协调供给 , (略) 进行质量管理验收, (略) (略) 安全教育,现场管控、防护、安全验收, (略) 实名制管理和宿舍管理。

4、工程安全防护、文明施工措施方案由劳务发包人负责实施,费用由劳务发包人支付。

5、有权制止劳务承包人的违章作业, (略) 为有权责令其整改、停工 (略) 罚。 

6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责 (略) 。 

7、按照规定要求对劳务承包人采购的材料和自带(含租赁)施工机具、 (略) 安全生产监督检查, (略) 进行统 * 管理(费用由劳务承包人承担),有权拒绝劳务承包人不 (略) ( (略) 的, (略) )。 

8、如果劳务承包人存在重 (略) 全隐患拒不整改或发生安全责任事故(除承担由此产生的 * 切责任外),劳务发包人有权终止劳务分包协议,责令劳务承 (略) 。 

9、按照规定要求为 (略) 的作业人员办理意外伤害保险。 

* 、按照劳务分包合同劳务发包人收取安全生产保证金,当劳务承包人不服从安全生产指挥、违章作业时,劳务发包人可以按照项目安全生产奖罚规定,直接在此保证金内扣除。 

* 、劳务承包人必须与每个工人签订劳动合同,如不跟工人签订劳动合同,所造成的经济及 (略) 由劳务承包人承担。

第 * 条 承包人的安全责任、权利和义务 

1、按照规定要求取得《建筑施工企业资质证》、《安全生产许可证》, 并报劳务发包人备案,在证照许可的范围内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点,建立健全安全管理体系,结合劳务分包的具体内容和本项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安全生产规章制度。 

2、按照规定配备专职安全管理人员:作业人员 * 人以下的,设1 名专职安全员; * 人~ * 人的,设2名专职安全员; * 人以上的,设3名及以上专职安全员, (略) (略) 分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本 (略) (略) 安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求, (略) (略) 门核发的“ * 类人员”安全考核合格证,证件报劳务发包人备案。若 * 方不按要求配备专职安全员, * 方有权代为聘请合格的专职安全员,其薪酬由 * 方在 * 方月度进度工程款项中按每月/人 * 0元扣除。

3、专业承包单位应当配置至少1人, (略) (略) 分项工程的工程量和施工危险程度增加。若专业承包单位不按要求配备专职安全员, * 方有权代为聘请合格的专职安全员,其薪酬由 * 方在专业承包单位月度进度工程款项中按每月/人 * 0元扣除。

4、施工期间 * 方指派         同志负责本工程的有关日常安全教育、安全巡查、安全纠违、安全隐患的排查与治理、重要 (略) 监督工作,且认真填写相关记录。 * 方安全管理人员每天班前必须 (略) 签到或打卡。

5、 * 方安全员在业务上接受 * (略) 门的协调和指导,如不能胜任安全工作, * 方有权要求更换。 * 方应在接到 * 方通知后 * 周内完成换人工作。

6、对所 (略) 安全生产 * 级教育,组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整改等活动; (略) (略) 实名制管理(造花名册、提供身份证复印件等)。并将这些资料报发包人备查。发包人不承担 (略) 实名制管理、 (略) * 级安全教育人员的 * 切安全责任。

7、按照劳务发包人要求对施工班组、 (略) 有针对性的安全技术交底(交底记录报劳务发包人备案), 合理安排身体素质、技术水平、安全意识均符合要求的人员上岗。

8、不违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。对劳务发包人提供的安全设施不能保证安全施工时,及时提出整改要求并可以拒绝施工、拒绝劳务发包人违章指挥。 

9、 (略) 雇佣人员配备符合国家标准的劳动防护用品(安全带、安全帽须、绝缘鞋、软底鞋、手套、耳塞、口罩、反光背心,护目镜、太阳镜等,在招标人合格劳保用品 (略) 采购)所需费用。若分包单位不配备合格的劳动保护用品,发包人有权待其采购发放,费用在承包人月度工程进度款中加倍扣除。

* 、不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。

* 、在施工期间 * 方 (略) * 方安全生产、文明施工、防火管理等方面的制度及要求,督促本单位职工自觉遵守安全纪律、制度、法规和安全技术操作规程,对于检查出的隐患, * 方必须认真整改,定期不整改严格按照 * 方的《安全生产奖罚制度》执行,并承担由此造成的后果。

* 、 (略) 施工作业区域不能保证临边洞口等的安全防护必须同步,做到“ (略) 清”、文明施工。 (略) 安排第 * 方实施,费用有该分包单位支付, (略) 罚。

第 * 条 (略) 理

1、 (略) 发生安全事故, * 方必须立即上报 * 方,积极采取紧急措施制止事故事态的扩展,组织全力抢救伤员, (略) ,如因抢救伤员 (略) 设备、设施者要做出记录或拍照。同时不论是何方责任均 (略) 支付费用,第 * 时 (略) 抢救治疗,并以 * 方为 (略) (略) 理工作, * 方不直接对伤亡职工及家属。

2、 * 方在 * 方施工围挡外发生的任何事故, (略) 处理, (略) 责任。

3、在 * 方施工围挡内, * 方导致的 * 切(含第 * 方)人员伤亡、财产损失及费用增加, (略) (略) 理,且相关费用 (略) 承担;如 (略) (略) 理不善,导致第 * 方人员直接请求 * 方协调或者给 * 方工作造成不便,则 * (略) 理,由 (略) 费用 * 方均有权直接从 * 方工程款中扣除, * 方对此无异议。

4、安全事故责任划分: 在 * 方施工围挡内, * 方导致(含第 * 方)人员伤亡、财产损失及费用时,由此给 * 方造成的损失均由 * 方承担,另外 * 方有权按照如下原则对 * 方收取惩罚性违约金:单次事故的赔偿、协 (略) 有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元, * 方对 * 方收取的惩罚性违约金如下:

(1)C≤ * ,则 * 方向 * 方收取0.7×C万元的违约金,违约金直接在 * 方工程款时予以扣除;

 (2)C> * ,则 * 方向 * 方收取0.5×C万元的违约金,违约金直接在 * 方工程款时予以扣除。

5、劳务承包人不服从劳务发包人安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、 (略) 安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的, (略) 承担相应后果和经济损失。

6、劳务承包人在运输材料过程中,与第 * 方发生安全事故,造成伤亡或财产损坏的, (略) 承担相应后果和经济损失;第 * 方造成劳务承包人伤亡或财产损坏的,由 * 方 (略) 解决纠纷。

7、劳务承包人的车辆进出工地,必须服从劳务发包人的指挥,文明驾驶,若车辆对劳务发包人的财产(大门,门禁系统,围挡等)造成损坏的, (略) 承担相应后果和经济损失。

8、劳务发包人违章指挥、不按照要求健全安全防护设施、 (略) 安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,承担相应后果和经济损失。

9、由于劳务发包人主要责任造成的伤亡事故,劳务承包人有权要求劳 (略) 经济赔偿。由于劳务承包人主要责任造成的伤亡事故,劳务发包人有权要求劳务承包人承担违约责任。

以下无正文。

 

* 方:(盖章)                         * 方:(盖章)

 

法定代表人:                         法定代表人:                 

 

委托代理人:                         委托代理人:                 

 

合同签订时间:      年       月       日

 

 

 


质量管理协议

  *    方:中国建 (略)

  *    方:                          

根据双方签订的《强电及给排水工程专业分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经 * * 双方 (略) 协商,就本工作质量管理达成如下协议:

* 、质量目标: 满足总包对单位工程的质量目标要求,创国家优质工程,杜绝 * 般及以上质量事故的发生,杜绝使用伪劣冒牌物资设备。

* 、 * 方的权利、责任与义务

1、负责制定分包工程(采购物资)的质量管理目标、管理要求及验收标准。

2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其 (略) 。

3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。

4、负责 (略) 质量技术交底, (略) 相关的质量管理文件要求。

5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。

6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、 (略) 检验和隐蔽验收工作。

7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。

8、负责对原材料、成品、半成品 (略) 监督检查,对质量隐患提出整改意见或开具整改通知单。

9、负责制定分供方 (略) 罚措施并考核,并对分供方的 (略) (略) 罚。

* 、负责对违章作业和伪冒产品做出 (略) 理。

* 、负责审核分供方提交的请款报告。

* 、负责组织质量 (略) 理。

* 、 * 方的权利、责任与义务

1、遵守 * 方制定的规章制度和管理办法。

2、参加 * 方组织的质量专题会议和质量专项检查。

3、参加 * 方组织的质量技术交底和教育培训。

4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书(含管理人员上岗证及继续教育证明)。

5、对提供的产品(或分包工程)质量负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。

6、配置专职质量管理人员, * 以下作业人员的分包单位要配置1名质量员, * ~ * 作业人员的分包要配置2名质量员, * 人以上作业人员要配置3名及以上质量员。

7、及时向 * 方提交原材料材质证明(含过程管控资料),认真填写《自检记录单》和《交接检查记录单》等质量管控资料。

8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。

9、配合总包对质量问题 (略) 理工作。

* 、根据总包要求按时提交产品样品(工序样板)供总包组织相关人员审核。

* 、 (略) 教育和班前教育活动,教育率 * %。

* 、接受总包、监理 (略) 门监督检查。

* 、负责做好自身工作的成品保护,不得损坏第 * 方的劳动成果和物资设备。

* 、处罚条款:

    1、无论何种原因,若 * 方提交的产品(工程质量和物资设备)出现不符合验收标准的情况, (略) 返工(退货)、 (略) 罚外,还要赔偿 * 方的损失(工期成本、返工成本、 (略) 罚成本、 (略) 门处罚成本等损失), * 方不得借口 * 方监督不到位而推卸自身责任。

2、 * 方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

3、 * 方有权对 * 方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》,有权提出整改、返工等要求; * 方对 * 方下发的《质量整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金,同时 * 方必须限期整改到位并回复 * 方,直至达到 * 方认可。

4、 * 方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动, * 方应积极参与配合; * 方组织的工程质量例会和质量专项检查, * 方不得无故缺席,未征得 * 方同意而无故缺席, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

5、 * 方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

6、因 * 方的施工原因和质量问题而影响到 * 方在建设 (略) 质量检查(含第 * 方检测)中排名倒数前 * 的, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

7、因 * 方的施工原因和质量问题而导致项目专项检测不合格如:结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如:结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

8、因 * 方的施工原因和质量问题而影响到 * 方受 (略) (略) 门通报,或因 * 方工程质量问题通过媒体报道给 * 方造 (略) 会影响, * 方 (略) 以 * 元/次的罚金。

9、因 * 方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上国家优质工程, * 方有权要求 * 方承担 * 方的相应经济损失。

* 、其他约定:

1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主供应合同相关条款不 * 致时,按照较 (略) 。

2、本协议经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持 * 致。 以下无正文。

  * 方:(盖章)                             * 方:(盖章)

 

法定代表人:                              法定代表人:

 

 委托代理人:                              委托代理人:

 

合同签订时间:      年       月       日

 

                   


项目总包与分包方物资管理协议

(劳务分包£专业分包R * 指分包£)

发包人:中国建 (略) (以下简称 * 方)

承包人:                        (以下简称 * 方)

根据双方签订的《劳务分包合同》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经 * * 双方 (略) 协商,就本项目的物资管理达成如下协议:

* 、物资管理目标: 满足总包对单位工程严格、合理使用物资及设备的要求,杜绝浪费总 (略) 为,杜绝使用伪劣冒牌物资及设备。

* 、 * 方的权利、责任与义务

1、负责要求分包采购物资材料、设备的范围, (略) * 供物资材料的管理目标、管理要求。

2、负责督促分包方建立健全物资材料、设备的管理保证体系、督促其 (略) 。

3、对分包方采购的重要工程物资用入主体工程的, (略) 样品、样本报批制度,并按相关规定报 (略) 。

4、负责对分包 (略) 交底, (略) 相关的物资管理文件要求。

5、负责组 (略) 物资管理专项检查。

6、负责组织分包方对原材料、成品、半成品、 (略) 检验和隐蔽验收工作。

7、负责接收和审核分包方提交的各类物资质量证明文件和相关资料。

8、负责对原材料、成品、半成品 (略) 监督检查,对不合格的物资提出整改意见或开具整改通知单。

9、负责检查分包采购的不合格产品做出 (略) 理。

* 、负 (略) (略) 登记,特别是机具和与我方相交接的物资, (略) 需建 (略) 物资验收记录薄。

 

* 、 * 方的权利、责任与义务

  1、遵守 (略) 物资管理的规章制度和规定。

2、负责自有及 * 供的材料的堆放,并 (略) 文明施工要求码放,贵重材料及易燃、易爆材料存放要专库、专人管理。

3、参加 * 方组织的物资管理专题会议和专项检查。

4、参加 * 方组织的物资管理交底和教育培训。

5、负责提交本分包单位的材料员备案证明, (略) 采购物资材料及设备的资质证书、合格证等资料。

6、对所采购的物资材料负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。

7、配置专职物资材料管理人员,每个分包单位都要配置1名材料员。

8、 (略) 采购的用于工程主体上的主要材料,在采购前必须提供供应商的资质证书、营业执照、生产许可证等有关文件,由总包方批准后方能采购。

9、按时落实总包提出的物资整改通知单及物资专题会议的要求。

* 、配合总包对物资管理问题 (略) 理工作。

* 、凡 * 方自采购的物资、设备,必须达到国家规范、设计标准及业主合同的要求,总包方责任工程师及材料工程师只负责质量的监督及质保资料的管理, (略) 数量与质量的查验,总包方签认的文件仅做备案使用。

* 、接受总包、监理 (略) 门监督检查。

* 、负责做好自有物资材料、设备的保护,不得损坏第 * 方的劳动成果和物资设备。

* 、违约责任:

    1、无论何种原因,若 * 方提交的物资材料、设备出现不符合验收标准的情况, (略) 退货、如用入施工实体的还要赔偿 * 方的损失(工期成本、返工成本、 (略) 罚成本、 (略) 门处罚成本等损失), * 方不得借口 * 方监督不到位而推卸自身责任。

    2、 * 方未按要求配置项目专职物资材料管理人员的, * 方有权向 * 方收取 * 元/次的罚款。

3、 * 方有权对 * 方在施工过程中存在的物资管理问题下发《物资整改通知单》,有权提出整改等要求; * 方对 * 方下发的《物资整改通知单》需及时整改并回复到位,未及时整改回复, * 方有权向 * 方收取 * 元/次的罚款,同时 * 方必须限期整改到位并回复 * 方,直至达到 * 方认可。

4、 * 方组织的工程物资材料专项检查等活动, * 方材料员不得无故缺席,未征得 * 方同意而无故缺席, * 方有权向 * 方收取 * 元/次的罚款。

5、 * 方使用不合格材料、建筑构配件和设备或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的物资材料问题, * 方有权向 * 方收取 * 元/次的罚款。

6、因 * 方人员对 * 方 (略) 威胁、辱骂、 (略) 为, * 方有权对 * 方收取 * 0元/次的罚款,并追究其法律责任,同时因此导致的 * 切后果概由 * 方负责。

* 、其他约定:

1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主合同相关条款不 * 致时,按照较 (略) 。

2、本协议 * 式 * 份, * 方 * 份, * 方 * 份,经各方签字盖章后生效,生效时间同分包合同保持 * 致。

 

 

 

* 方:(盖章)                                * 方:(盖章)            

法定代表人:                                 法定代表人:             

(或)委托代理人:                          (或)委托代理人:

 

 

  

 

日期:      年    月    日        


工程项目廉洁协议书

* 方:中国建 (略)

* 方:                          

    为切实加强凤凰家园 * 期安置小区项目设计-施工总承包 * 标段的廉政建设,防止各种谋取不正当利 (略) 为的发生,保护 * * 双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序,规范工程项目在建设过 (略) 为,保证把此项工程建设成为廉洁工程,根据国家有关工程施工的法律法规,按照分公司党风廉政建设的有关规定和要求,经 * * 双方协商,决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动,特签订本协议。

第 * 条: * * 双方的权力和义务

    1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。

    2、 (略) * * 双方签订的合同文件, (略) 合同条款。

    3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明原则(除商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和双方的利益,不得违反工程建设管理规章制度,不得违反 * 方的各项管理制度。

    4、 * * 双方应建立健全廉洁制度,适时开展廉洁从业专项教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监 (略) 为, (略) 为和人员 (略) 。

    5、发现对方在业务活动中有违反 (略) 为,有及时提醒纠正对方的权力和义务。

    6、发现对方严重违反本 (略) 为,有权向其单位和领导举报、 (略) 理 (略) 理结果的权利;同时也有向 (略) 门举报、 (略) 理 (略) 理结果的权力。

第 * 条、 * 方的义务

    1、 * 方有责任对本单位项目 (略) 廉政教育。 * 方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定,不得索要或接受 * 方人员的礼金、有价证卷和贵重物品;不得在 * 方报销任何应由 * 方或个人支付的费用。

    2、 * 方单位工作人员不得参加 * 方安排的宴请和娱乐活动;不得接受 * 方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

    3、 * 方工作人员不得要求或接受 * 方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

    4、 * 方单位工作人员的配偶、子女不得从事与 * 方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。

    5、 * 方单位及其工作人员不得以任何理由向 * 方推荐分包单位, (略) 要求 (略) 推荐的材料和设备。

    6、 * 方接到 * 方举报其工作人员违反廉政规定的, * (略) 调查,根据 (略) 处理。

    7、 * 方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的,需方应视情节轻重、影响大 (略) 罚。

    8、 * 方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱,并受理各种举报。

第 * 条、 * 方义务

    1、 * 方应了解 * 方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定, (略) 。 * 方有提供有关制度并如实告知的义务。

    2、 * 方有义务接受 * 方 (略) 情况的监督。

    3、 * 方不得以任何理由向 * (略) 贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。

    4、 * 方不得以任何名义为 * 方工作人员报销应由 * 方单位或个人支付的任何费用。

    5、 * 方不得以任何理由安排 * 方人员参加宴请及娱乐活动。

    6、 * 方不得以任何理由为 * 方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

    7、 * 方不得为 * 方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    8、如因 * 方或 * 方人员贿赂 * 方人员,被检查 (略) 的, * 方有权取消 (略) (略) 。

第 * 条、违约责任

    1、 * 方单位及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条之规定的,按管理权限,由 * 方依据有关规定对当事人给予党纪、 (略) 分,涉嫌犯罪的移 (略) 理。

2、 * 方及其工作人员违反本合同第 * 、 * 条规定,按管理权限,依据有关规定,由 * 方给予当事人党纪、 (略) 理(包括调离本施工项目,不得参加与本工程有关的 * 切活动)。给 * 方造成经济损失的,应给予损失额 * 倍的赔偿。情节严重的, * 方将其列入分承包商黑名单, (略) 范围内的其他工程 (略) 。 * 方如发现 * 方人员中有违反 (略) 为并主动向 * 方举报,经 * 方组织核实后给予 * 定的奖励。

    本协议自双方签字之日起生效,双 (略) 。

    本协议有效期与 * 、 * 双方签订的经济合同有效期相同。

    本合同经双方法定代表人或法人委托人签字盖章并加盖骑缝章后生效。

本合同 * 式 * 份, * 方执  * 份, * 方执  * 份。

     (略) 工程款支付完成,保修期满后自动失效。

以下无正文

 

* 方:(盖章)                         * 方:(盖章)

 

法定代表人:                         法定代表人:                 

 

委托代理人:                         委托代理人:                 

 

合同签订时间:      年       月       日

 




查找同类项目:

内容包含关键词:嘉陵江大桥 土建

免费定制同类项目提醒 

招标进展阶段:报名中...

申请参与此项目:我要报名

附件类型:标书

查看详细招标要求: 附件下载
注册即可免费查看招标信息
立即免费注册会员
咨询电话:400-810-9688

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

相关单位

  • 邀请招标推荐权

    与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审

    认证服务
  • 面向业主推荐权

    急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐

    认证服务
  • 项目唯一推荐

    对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享

    认证服务
  • 项目监测

    采招网提供项目监测服务,提供给会员单位

    认证服务
  • 同城活动

    采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动

    认证服务