四川招标网

项目编号：QNL-NXK- ***

(略) 区现代农业信息化平台软件开发项目监理服务

邀 标 文 件

采购人： (略) 市 (略) 区 (略)

2017年7月

目录

第一章 投标邀请 3

第二章 比选须知及参选须知前附表 5

第三章 邀标文件格式 9

第四章 法定代表人身份证明书 10

第五章 法定代表人授权书格式 11

第六章 报价一览表 12

第七章 资质证明文件 13

第八章 方案及服务承诺 14

第九章 评审办法 21

第十章 合同条款 25

(略) 市 (略) 区 (略) 拟对 (略) 区现代农业信息化平台软件开发项目 (略) 询价采购，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加投标。

一、招标项目： (略) 区现代农业信息化平台软件开发项目监理服务。

项目概述：本项目通过建设 (略) 区农业信息化服务平台，通过信息化平台的建设和应用，满足广大农业生产者、相 (略) 门及广大消费者的需求。实现“政策宣传、农业指导、环境可测、农产品质量可追溯、农资配送服务、专家在线服务等功能，切实提升我区现代农业发展的信息化、智能化。

二、项目期限：四个月。

三、资金来源：财政资金。

四、最高限价：人民币 4.8万元。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

2.具有中 (略) 颁发的信息系统工程监理甲级资质。

六、确定成交供应商的原则：最低价中标。

七、提交文件截止时间： * 日14时00分；

开标时间： * 日14时00分准时开标( (略) 时间)。

八、提交投标文件地点和开标地点： (略) 市 (略) 区 (略) 第二会议室 （ (略) 市 (略) 区华金大道三段159号）。

九、联系方式

联 系 人： 魏 波 黄 军

联系电话： ***

地 址： (略) 区华金大道三段农科大厦159号1002室。

参选须知前附表

封面

（项目名称）

比选申请文件

投标单位： （盖单位章）

年 月 日

（法定代表人姓名） 在 （申请人名称） 处 任 （职务名称） 职务，是 （申请人名称） 的法定代表人。（附法定代表人身份证复印件）

特此证明。

询价申请人名称： （加盖公章）

日期：

(略) 市 (略) 区 (略) ：

（申请人全称）法定代表人____________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的__________ __ （项目名称）。代理人在 (略) 签署的 (略) 理的一切有关事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。

代理人无转委托权，本授权书自 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人： （签字）

代理人： （签字）

询价申请人名称： （加盖公章）

日期：

询价申请人名称：　　　　　　　　　　　　　　　　(加盖公章)

法定代表人或代理人：　　　　　　　　　　　　　（签字）

日 期：

注：所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其 (略) 合同的固定价格。

1、营业执照

2、具有中 (略) 颁发的信息系统工程监理甲级及以上资质

一、项目概述：

本项目通过建设 (略) 区农业信息化服务平台，通过信息化平台的建设和应用，满足广大农业生产者、相 (略) 门及广大消费者的需求。实现“政策宣传、农业指导、环境可测、农产品质量可追溯、农资配送服务、专家在线服务等功能，切实提升我区现代农业发展的信息化、智能化。

二、技术服务要求

按照国家和省、市有关规定和市政府相关文件，依据国家《信息化工程监理规范》(GB 19668)，结合项目的特点，监理单位为业主方提供对本项目包含项目实施、验收阶段的全过程监理服务，确保项目按期、高质、高效地完成，并顺 (略) 过验收。主要工作内容及要求包括但不限于：

（一）技术文件审核

协助比选人对 (略) 审核，并提出合理化意见及建议， (略) (略) 中的隐患。

（二）项目实施阶段监理的工作内容

1.质量控制

（1）审核承建方提交的质量管理计划申报表并签署意见；

（2）组织业主方和承建方召开工程实施准备会议，做出会议纪要，并经三方签认；

（3）组织审核承建方提交的实施方案报审表；

（4）对承建方提供的产 (略) 验收，对验收结果作出记录，并经三方签认；

（5）检查承建方工程实施状况、人员与实施方案的一致性；

（6）执行阶段性质量监督和控制，并及时向业主方汇报；

（7） (略) 理承建方提交的关键环节的实施申请，审核其合理性后签认并报业主方、代理业主批准；

（8）检查承建方重要工作步骤的衔接工作；

（9）审核工程变更申请，保证项目总体不受影响；

（10）处理实施工程出现的各种质量事故；

（11）在实施过程中，如发现存在重大质量隐患，应及时向承建方签发停工令，并报业主方。

2.进度控制

（1）审核承建方提交的工程实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；

（2）审核承建方提交的开工申请，并检查工程准备情况，签发开工令报业主方、代理业主签认，通知承建方开始实施工程；

（3）审核承建方提交的阶段性进度计划报审表；

（4）定期检查工程的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性， (略) 理工程延期申请；

（5）审查进度纠偏措施的合理性、可行性，签发监理通知单，报业主方认可后并要求承建 (略) 修改。

3.投资控制

（1）审核承建方提交的项目阶段性报告和付款申请，签发项目款支付意见，报业主方签认；

（2）审查工程的质量、进度和投资等方面的变更，并做备忘录；

（3） (略) 理各种索赔申请。

4.合同管理

（1） (略) 情况，定期向业主方提交监理报告；

（2） (略) 理项目实施中的各种变更；

（3）及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

5.信息管理

（1）妥善管理 (略) 产生的开工令、停工令、监理通知和备忘录等资料；

（2）监理机构应对工程实施阶段三方共同参与的过程和活动做备忘录，并由三方确认；

（3）监督业主方和承建方按照既定的要求编制和管理工程文档。

6.协调

（1）与业主方和承建方共同建立实施阶段协调的机制；

（2）及时组织专题会议，解决专项问题，做出会议纪要，并提交业主方和承建方；

（3）协调业主方和承建方对工程变更的范围和内容等达成一致性；

（4）协调业主方和承建方对索赔意见达成一致；

（5）协调业主方配合承建方的工程实施。

7.产出物要求

监理成果物要求包括但不限于：监理规划、开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、 监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检 查记录、专项项目监理报告、监理总报告等。

（三）项目验收阶段监理的工作内容

1.质量控制

（1） (略) 理承建方提交的初验申请，审核初验的必备条件，签认后报业主方签认；

（2）协助业主方审核承建方验收计划及方案，明确验收目标、各方责任、验收内容、验收标准、验收方式和验收结果等内容，审核后签署意见；

（3）协助业主方对初验中发现的 (略) 评估，并确定整改要求和验收方式；以监理通知单告知承建方。必要时组织重验；

（4）敦促承建方根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；

（5）与业主方和承建方共同对 (略) 确认，并共同签署初验合格报告；

（6）监督 (略) ；敦促承建 (略) 出现的各种质量问题；

（7）协助业主方组织工程验收；

（8）对项目中的关键性技术指标，要求承建方出具第三方测试机构的测试报告；

（9）督促承建方完成项目实施方案中确定的培训， (略) 评估。

2.进度控制

（1）对验收阶段进度安排提出监理意见；

（2）审核承建方初验、终验和工程整 (略) 性，并以通知单的形式告知业主方和承建方；

（3）要求业主方和承建方以初验合格报告作 (略) 的依据，以终验报告作为工程验收结束的依据。

3.投资控制

（1）审核承建方提交的阶段性付款申请，并根据合同规定签发工程支付意见；

（2）协 (略) 工程决算。

4.合同管理

（1）及时向业主方和承建方通报承建合同、协议 (略) 规定工 (略) 情况，提出监理意见；

（2）协助业主方和承建方签署其他补充协议。

5.信息管理

（1）敦促业主方和承建方按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的工程文档；

（2）根据本项目验收要求协助业主方完成验收材料整理，根据电子政务项目验收督促承建方对项目建设技术文档和 (略) 整理、分类；

（3）督促承建方根据电子政务项目验收要求和档案管理归档要求完成项目文档归档；

（4）督促承建方完成项目文档和设备随机材料移交工作，确保资料完整；

（5）协助业主方记录验收会验收专家组意见，并督促承建方完成整改；

（6）整理与项 (略) 监理文档，并提交业主方。

6.协调

（1）协调业主方和承建方在验收计划、验收目标、验收范围、验收内容、验收方法和验收标准等方面的一致性，填报项目备忘录，并经三方签认；

（2）协调业主方配合验收阶段的工作；

（3）及时填报验收阶段的备忘录，并经三方签认；

（4）协助业主方和承建方完成工程移交工作。

7.产出物要求

监理成果物要求包括但不限于：监理规划、开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理周报、会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、设施设备验货台账、设备加电检 查记录、专项项目监理报告、测试记录、初验报告、 (略) 报告、完工移交书、项目竣工报告、监理总报告。

（四）本 (略) 要求：

要求监理单位具有较强的实力， (略) ，能有效地组织、协调、监管项目实施过程中各方面工作，使本项目质量达到一流水平，工期得到保证，成本得到控制。

（1） (略) 须编制监理规划，应包含目标规划、动态控制措施、监理纪律守则和人员的定岗、职责等。

（2）本项目配置的总监和专业监理工程师必须具备信息系统工程监理工程师资格并且总监必须具备三年以上监理工作经验。

（3） (略) 及 (略) 配备交通、通信、生活、办工、检测等设备、设施或仪表，以确保监理方案的顺利实施。

（4）从事项目监理活动能遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则。

（5）监理单位应根据项目情况，制定适宜的表格来加强对设计、实施、验收的控制力度，包括但不限于如下方面：

1）针对关键环节，制定项目进度计划详表，在监理规划中报送；

2）监理周报、月报；

3）主要工作量记录表，在监理月报中报送；

4）安全情况记录表，在监理周报中报送；

5） (略) 验收表格。

（五）监理工作周期要求

监理工作要求在从项目建设开始阶段起始直至各项目终验完成，并在规定的项目质量保修期限内，负责检查项目质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

1.评标办法采用 ：低价中标法。

2. (略) 根据本评标办法对已接收的投标（报价） (略) 资格审查，投标人符合投 (略) 评比，满足采购需求、质量和服务相等报价最低者中标。

(略) 分：标准条款

一、依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目监理事项协商一致，订立本合同。

委托人委托监理人监理的工作(以下简称“本项目”)概况如下：

项目名称：

项目地点：

投资预算： ￥ 万元（大写：人民币 整）

监理期限：本合同自签订之日起开始实施， 个月内结束。

二、本合同中的有关词语含义与 (略) 分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本 (略) 分：

1．本合同标准条款

2．本合同通用条款

3．本合同专用条款

4．在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条款中议定范围内的监理工作，并出具监理工作报告。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、 (略) 文件、投标文件一致， (略) 分无效。

七、本合同每份共13页， * 式 * 份，甲方执 * 份，乙方执 * 份，均具有同等法律效力。

委托人： （盖章） 监理人： （盖章）

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

签约代表 签约代表

签约时间： 签约时间：

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

签订地点： (略) 市

(略) 分：通用条款

词语定义、适用范围和法规

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

1．“项目”是指委托人委托实施监理的项目。

2．“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

3．“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

4．“监理机构”是指监理人派 (略) 实施监理业务的组织。

5．“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到本项目监理 (略) 本合同的全权负责人。

6．“承包人”是指除监理人以外，委托人就项目建设有关事宜签订合同的当事人。

7．“项目监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

8．“项目监理的额外工作”是指指本合同约定以外的工作内容。

9．“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

10. “月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

11. “服务”是指监理人根据监 (略) 承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

12. “正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、 (略) 提供的服务。

13. “附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

14. “服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

第二条建设项目委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条 (略) 门 (略) 在地的地方法规、地方规章。

第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条监理人按合同约定，派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理业务。 (略) 监理合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条 (略) 本合同义务期间应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水 (略) 意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或终止时应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条在合同期内或合同终止后未征得有关方同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条委托人应当负责 (略) (略) 关系的协调，为监理 (略) 条件。根据需要， (略) (略) 协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条委托人应当在双方约定的时间内，免费向监理人提供与项目有关的 (略) 需要的项目资料。

第十一条委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。

第十二条委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内做出决定的项目负责人(在专用条款中约定)，负责与监理人联系。更换项目负责人，要提前书面通知监理人。

第十三条委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

1．与本项目合 (略) 商、软件系统供 (略) 家名录。

2．提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。

3．作为本项目监理依据的其他相关资料。

因委托人提供资料不及时而导致监理人监理期的延长或者工作量的增加，委托人应相应增加监理人的报酬。

第十五条委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件的设施，对监理人自备的设施给予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程使用时间占折旧年限的比例×设施原值+管理费)。

第十六条根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

第十七条监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果非因监理人的原因造成工期延长（超过本合同规定的工期），则委托人应当给予监理人一定的补偿费；工期延长不足一个月的，延期补偿费为零，工期延长超过一个月的，延期补偿费计算方法为：延期补偿费＝(监理报酬总额÷ 本项目建设合同约定工期月数 ) ×工期延长的月数。

监理人权利

第十八条监理人在委托人委托的项目范围内，享受以下权利：

1．对项目方案设计、招标文件的建议权。

2．选择项目总承包人的建议权。

3．对项目建设有关事项，包括项目规模、设计标准、规划设计、项目实施方案和使用功能要求，向委托人的建议权。

4．对项目设计中的技术问题，按照安全、优化的原则，向设计人提出建议，并向业主提供书面报告；如果拟提出的建议可能会提高项目造价或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现项目设计不符合国家颁布的信息项目质量标准和设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

5．审批项目实施方案和深化设计方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

6．主持本项目建设有关参建单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人做出书面报告。

7．征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令。

8．项目上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备、软件，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项项目和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工，发布开工令、停工令、复工令应事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人做出书面报告。

9．项目施工进度的检查、监督权，以及项目实际竣工日期提前或超过项目施工合同规定的竣工期限的签认权。

10. 在项目施工合同的约定的项目造价范围内，项目款支付的审核和签认权，以及项目决算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付项目款。

第十九条监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了项目费用或质量、或进度，则须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时， (略) 作的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现项目承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第二十条在委托的项目范围内，委托人或承包人对对方的意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监 (略) 置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断， (略) 调解。当双方的争议 (略) (略) 门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十一条委托人有选定项目总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十二条委托人有对项目规模、设计标准、规划设计、项目实施方案和设计使用功能要求的认定权，以及对项目设计变更的审批权。

第二十三条监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十四条委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十五条当委托人发现监理人员不按 (略) 监理职责，或与承包人串通给委托人或项目造成损失及潜在损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员。

监理人责任　

第二十六条监理人在责任期内， (略) 约定的义务，如严重违约，则应当承担违约责任，并向委托人支付违约金，违约金额为本合同总金额的10%；如因监理人严重过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人按实际损失金额予以赔偿。累计赔偿总额不超过已收到的监理报酬总额的50%（除去税金）。

监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交货）时限，不承担任何责任。因不可抗力导致委托监理 (略) (略) ，监理人不承担任何责任。

第二十七条监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当承担 (略) 为所直接导致委托人的各种费用支出。

第二十八条 监理人应按项目验收要求标准为委托人收集，整理本项目的监理存档资料，督促施工单位按时完成竣工备案档案的编制。并根据委托人的要求，为委托人提供需要核实的其他有关资料。

委托人责任

第二十九条委 (略) 委托监理合同中约定的义务，如未尽到应有义务，则应当承担违约责任。如给监理人造成损失的，赔偿额最多不超过已收到监理费用的50%。

第三十条委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，委托人则应当承 (略) 为所导致的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以至发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。委托人与监理人协商签订增加工作量的相应报酬和支付方式，并共同确认监理业务延长时间的期限。

第三十二条在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监 (略) (略) 监理业务时，监理人应当立即通知委托人。经委托人同意该监理业务的完成时间应（可）予延长。

第三十三条监理人向委托人办理完竣工验收或项目移交手续，承包人和委托人已签订项目保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除法定理由以外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。　

第三十五条监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到相应监理报酬，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三 (略) 监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的书面通知，发出通知15日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的书面通知，如果第二份通知发出后30日内仍未得到委托人答复，可终 (略) 暂停或 (略) (略) 分监理业务。委托人承担违约责任并赔偿由此为监理人造成的损失。

第三十六条当委托人认为监理人无正 (略) 主要监理义务时，可向监理人发 (略) 义务的书面通知。若委托人发出第一份通知后15日内没有收到答复，可进一步发 (略) 义务的书面通知，如果第二份通知发出后30日内仍未得到监理人答复，可在第二个通知发出后30日内发出终止委托监理合同的书面通知， (略) 终止。监理人承担违约责任。

第三十七条监理方与第三人恶意窜通损害委托人利益的， (略) 解除；

第三十八条甲、乙双方任何一方有严重违反合同和政府有关政策、法律、法规之规定的，受损方有权提出解除合同；

第三十九条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第四十条监理报酬按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间、数额支付。

第四十一条如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自逾期之日起，还应向监理人支付滞纳金，滞纳金从约定的支付期限最后一日起计算，滞纳金计算标准由专用条件确定。

第四十二条支 (略) 采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十三条如果委托人对监理人提出的支付通 (略) 分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其它无异议报酬项目的支付。

附加服务酬金

第四十四条除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长的，委托人均应向监理人支付附加服务，监理人有权主张监理附加服务酬金。

1.由于委托人或第三方的责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

2. (略) 过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

3.由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工 (略) 监理业务的工作。

监理附加服务酬金的计取与支付方法：

一、计取方法为：补签合同（根据实际增加的工作量和服务期限，由甲乙双方协商确定补充监理酬金金额）。

二、支付方式为： 补充合同签订后一次性支付 。

三、支付时间为： 补充合同签订后，该项目完成初验工作后5个工作日。

其　　它

第四十五条委托的信息系 (略) 必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十六条监理人驻地监理机构及其职 (略) 监理的项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人也不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条监理人对于 (略) 有文件拥有版权，委托人仅在本项目中拥有文件的使用权。

争议的解决

第四十九条 (略) 期间发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第１种方式解决：

1．提交 (略) 仲裁。

2．依 (略) 起诉。

(略) 分 专用条款

第一条 本合同适用的法律及监理依据。

1．本合同适用的法律

1)《中华人民共和国合同法》

2)国家和地方有关信息项目建设及监理的其它法律、法规

2．本合同适用的监理依据

1)《信息化工程监理规范》GB/T19668

2)各个子系统项目合同

3)各个子系统《招标文件》、《投标文件》

4)本项目监理合同

5)经委托人认可的相关各项目设计文件、项目实施方案、设计图纸及说明文件；

6)正式的经委托人认可的软、硬件清单及配置

国家和地方有关信息系统项目及监理的其它相关的项目验收规范。

第二条 监理范围和监理工作内容：

1、该项目建设涉及内容和监理工作范围：

l？监理范围：本项目实施全过程的“控制、管理、协调”，即：投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、安全管理和信息管理、工程的组织协调。

2、监理工作内容：

招标阶段：

(略) 文件；

l协助业主审核承建商合同。

设计阶段：

l协助委托人审核承建商提交的深化设计方案、施工组织方案；

l审核承建商提交的项目主计划。

实施阶段：

l (略) 情况，检查承建商采购内容到货情况（包括到货日期、型号、数量）；

l依照通过审核的测试计划、方案，组织三方测试（委托人、监理方和承建商）；

l编制监理阶段性总结报告，向委托人 (略) 门汇报项目建设进度和情况；

l合同文件及技术档案资料管理， (略) 需要的 (略) 审核。

(略) 阶段：

l审核承建商提交竣工文档，并监督承建商整改；

l协助委托人组织项目初验、竣工验收，对项目提出评价意见；

l编制并提交监理文档集和项目监理总结报告；

l监督 (略) (略) 情况，及时督促承建商整改发现的问题；

l签发工程验收证书；

l签发最终支付证书。

其他工作内容：

l协助委托人对承建商提交的变更申请、延期申请、支付申请等的审核；

l根据委托人的授权， (略) 理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承建商之间的争议。

第三条 外部条件包括：

1． 已经完成项目相关的合同及文件收集；

2． 已经完成与项目有关的其他相关事宜。

第四条 委托人应提供的项目资料及提供时间：

1． (略) 文件、投标文件、合同文件；

2． 与本项目相关的系统方案、设计文件、图纸及相关的标准文档和说

明；

3． 与本项目相关的其他文件。提供时间：开展监理相关工作15日前。

第五条 委托人应在15天内对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复。委托人委托 为项目负责人。

第六条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1． 合同金额：委托人同意支付监理人的报酬为总计 万元（大写：人民币 元整）

2． 支付方式：

(1) 首付款：本合同签订后，委托人在15个工作日内支付监理合同金额的50%给监理人，计￥ 元（人民币大写： 元整）。

(2) 初验款：系统初验合格后，委托人在15日内支付监理合同金额的40%给监理人，计￥ 元（人民币大写： 元整）。

(3) 终验款：系统终验合格后，委托人在15日内支付监理合同金额的10%给监理人，计￥ 元（人民币大写： 元整）。

3． 若本项目实际初验时间/终验时间与建设合同规定初验时间/终验时间有差异时，付款时间应以二者中靠前的时间为准。

4． 监理人在收到合同款前，应开具符合国家规定的相应数额的发票，委托人根据发票金额及合同规定付款。

5． 滞纳金计算比例为：每逾期支付监理报酬或附加服务酬金一天，按监理合同规定的应支付金额的1‰/天计算滞纳金。